Д О Г О В О Р  № 30.1-9/5-111

на поставку товара

  г. Воронеж                                         «____» ______________2012г.

___________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании  _____________________________________, с одной стороны и открытое акционерное  общество «Концерн «Созвездие», именуемое в дальнейшем «Покупатель», , действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору «Поставщик» обязуется поставить и передать в собственность «Покупателя» товар, количество и качество которого предусмотрено в договоре, а «Покупатель» обязуется оплатить и принять его в объеме и сроки, указанные в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Номенклатура,  общее количество и цена товара, передаваемого «Поставщиком» «Покупателю», определяется Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью данного Договора.

2. Порядок поставки

2.1. Срок поставки товара, поставляемого по настоящему договору в соответствии со спецификацией.

  2.2. «Поставщик» за одни сутки сообщает «Покупателю» о готовности товара к отгрузке.

  Поставка  товара осуществляется за счет средств «Поставщика». Местом поставки товара является:

«Поставщик» передает «Покупателю» надлежащим образом оформленную  товарно-сопроводительную документацию: товарную накладную и счет-фактуру. Право собственности переходит к «Покупателю», после фактического получения  товара «Покупателем» и подписания  им товарной накладной.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

3. Качество продукции, гарантии

3.1. «Поставщик» гарантирует, что товар изготовлен из качественных материалов без производственных дефектов в соответствии с нормативно-технической документацией предприятия-изготовителя, товарной накладной, счетом, счет - фактурой и  спецификацией к настоящему договору.

«Поставщик» гарантирует, что продукция, являющаяся предметом настоящего договора, не заложена, не находится под арестом и свободна от прав третьих лиц.

Гарантия на товар должна соответствовать гарантии завода-изготовителя, но не менее 1 года с момента поставки товара «Покупателю».

  Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего договора в части гарантийных обязательств «Поставщика», в том числе касающихся предоставления гарантий Производителя на данный Товар, является основанием для отказа «Покупателя» от исполнения договора.

3.2. «Поставщик» гарантирует исправность товара согласно нормативно-технической документации предприятия - изготовителя при условии соблюдения «Покупателем» правил хранения, монтажа и эксплуатации Товара.

  3.3. Если в течение гарантийного срока Товар окажется дефектным или несоответствующим условиям Договора, «Поставщик» по требованию «Покупателя» обязан в 20-дневный срок с даты получения соответствующего уведомления (претензионного письма), устранить обнаруженные дефекты и заменить дефектный товар на новый.

  В случае не устранения дефектов в согласованный сторонами срок «Поставщик» уплачивает «Покупателю» неустойку в размере 15% стоимости продукции, подлежащей восстановлению. В этом случае гарантийный период  отсчитывается с даты поставки Товара, заменяющего дефектный.

  3.4. Все транспортные расходы и другие расходы, связанные с заменой дефектного Товара, несет «Поставщик». 

3.5. Приемка товара по качеству и количеству проводится на складе «Покупателя» в соответствии с требованиями Инструкций П-7, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. и П-6, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. №81, от 14.11.74г. №98, с изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.97г. №18.

3.6. Каждый вид товара должен иметь сертификаты качества и поставляться с сопроводительной документацией (этикеткой «Поставщика») содержащей следующую информацию:

    наименование товара; фирма-производитель товара; количество товара; гарантийный срок; дата изготовления товара; номер партии; пояснение фирмы-производителя по маркировке товара  по запросу «Покупателя»; подпись и печать «Поставщика».        


4. Цена и порядок расчета

  4.1. Товар поставляется по договорным ценам, определенным в Спецификации.

  4.2. Цены на товар устанавливаются в рублях и включают в себя НДС – 18%, стоимость тары, упаковки и маркировки.

  4.3. Оплата продукции производится путем перечисления денежных средств  на расчетный счет «Поставщика» в течение 10 рабочих дней после поступления товара на склад «Покупателя».

5. Ответственность сторон

  5.1.  «Покупатель» обязан известить «Поставщика» о нарушении условий договора о качестве или таре товара  в срок до 10 (десяти) дней, после того как нарушение было или должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения товара.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5.3. За просрочку поставки  товара или поставку товара ненадлежащего качества «Покупатель» вправе взыскать с «Поставщика» неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок или поставленного некачественного товара  за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости не поставленного в срок или поставленного некачественного товара.

5.4. В случае неоплаты поставленного в срок товара, «Поставщик» вправе взыскать с «Покупателя» неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки до фактического выполнения обязательства, но не более 10% (десяти процентов) от  суммы задолженности.

6. Форс-мажор

6.1.  Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, снежного заноса, военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок (региональных и территориальных), запрета торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций и др. обстоятельств, независящих от воли сторон.

6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по настоящему договору, должна не позднее 7 (семи) дней с момента наступления этих обстоятельств в письменной форме известить другую сторону. Несвоевременное, сверх 7 (семи) дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них для освобождения от ответственности. Сторона должна в течение 20 (двадцати) дней передать другой стороне сертификат Торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации соответствующей страны о наличии форс-мажорных обстоятельств.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязанностей.

8. Рассмотрение споров

8.1. Изменение условий договора, его расторжение и прекращение возможны, если они совершены в письменной форме и подписаны с обеих сторон.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению арбитражного суда в случаях нарушения другой стороной условий договора.

8.2. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ.

8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок рассмотрения споров.

Претензии рассматриваются в течение 30-ти дней с момента получения.

Неурегулированные в претензионном порядке разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

9. Особые условия

  9.1 Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в договоре не позднее 10 (десяти) дней до начала периода поставки.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон


  «Поставщик» 

«Покупатель»

«Созвездие»

394018 г. Воронеж ул. Плехановская, д. 14

 

в Ф. Центрально-Черноземный АКБ «Инвестбанк» (ОАО)

г. Воронеж

Приложения: 1.  Спецификация.


«Поставщик»

__________________

«___»______________2012г. 

«Покупатель»

Генеральный директор

«Созвездие»

       

_______________ 

«___»______________2012г. 


Приложение

Спецификация № 1

от «___» ________ 2012 г.

к договору  поставки изделий № 30.1-9/5-111  от «___»_______ 2012 г.

  На основании Договора поставки товара

№ ___ от «___» ______ 2012 г. и в соответствии с настоящей спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий товар:


№ п/п

Наименование товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед., без НДС, руб.

Сумма без НДС, руб.

1

Ал. лист АМг2м ГОСТ 17232-99  ≠1,5 (1200х3000)

кг

105

2

Ал. лист АМг2м ГОСТ 17232-99  ≠2 (1200х3000)

кг

589

3

Ал. лист АМг6бм ГОСТ 17232-99  ≠2 (1200х3000)

кг

210

4

Ал. лист АМцм ГОСТ 21631-76 ≠0,5 (1200х3000)

кг

20

5

Ал. лист АД1м ГОСТ 21631-76 ≠0,5 (1200х3000)

кг

5

6

Ал. лист АМцм ГОСТ 21631-76 ≠1 (1200х3000)

кг

70

7

Ал. лист А5м ГОСТ 21631-76 ≠1 (1200х3000)

кг

10

8

Ал. лист АД1м ГОСТ 21631-76 ≠1 (1200х3000)

кг

10

9

Ал. пруток АМг6 ГОСТ 21488-97 Ш6

кг

2

10

Ал. пруток АМг6 ГОСТ 21488-97 Ш10

кг

3

11

Ал. пруток АМг6 ГОСТ 21488-97 Ш12

кг

11

12

Ал. пруток АМг6 ГОСТ 21488-97 Ш20

кг

10

13

Ал. пруток АМг6 ГОСТ 21488-97 Ш40

кг

22

14

Ал. лист Д16ат ГОСТ 21488-76 ≠0,8 (1200х3000)

кг

15

15

Ал. лист Д16ат ГОСТ 21488-76 ≠1 (1200х3000)

кг

10

16

Ал. лист Д16ам ГОСТ 21488-76 ≠1 (1200х3000)

кг

9,5

17

Ал. лист Д16ат ГОСТ 21488-76 ≠1,5 (1200х3000)

кг

59

18

Ал. лист Д16ат ГОСТ 21488-76 ≠2 (1200х3000)

кг

80

19

Ал. лист Д16ат ГОСТ 21488-76 ≠3 (1200х3000)

кг

116

20

Ал. лист Д16ат ГОСТ 21488-76 ≠4 (1200х3000)

кг

655

21

Ал. лист Д16ат ГОСТ 21488-76 ≠5 (1200х3000)

кг

192

22

Ал. лист Д16ат ГОСТ 21488-76 ≠8 (1200х3000)

кг

79

23

Ал. пруток Д16т ГОСТ 21488-76 Ш8

кг

1

24

Ал. пруток Д16т ГОСТ 21488-76 Ш14

кг

30

25

Ал. пруток Д16т ГОСТ 21488-76 Ш18

кг

6,3

26

Ал. пруток Д16т ГОСТ 21488-76 Ш20

кг

30

27

Ал. пруток Д16т ГОСТ 21488-76 Ш22

кг

6

28

Ал. пруток Д16т ГОСТ 21488-76 Ш25

кг

16

29

Ал. пруток Д16т ГОСТ 21488-76 Ш30

кг

12

30

Ал. пруток Д16т ГОСТ 21488-76 Ш32

кг

13,2

31

Ал. пруток Д16т ГОСТ 21488-76 Ш40

кг

230

32

Ал. пруток Д16т ГОСТ 21488-76 Ш45

кг

13,2

33

Ал. пруток Д16т ГОСТ 21488-76 Ш50

кг

65

34

Ал. пруток Д16т ГОСТ 21488-76 Ш55

кг

19,8

35

Ал. пруток Д16т ГОСТ 21488-76 Ш70

кг

234

36

Ал. пруток Д16 ГОСТ 21488-76 Ш100

кг

54

ИТОГО, без НДС

НДС 18%

ИТОГО, с НДС

ИТОГО:_______________________


Порядок и срок оплаты: Оплата продукции производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 10 рабочих дней после поступления товара на склад «Покупателя».

Срок поставки товара: до 21.05.2012г.


«Поставщик»

__________________

«___»______________2012г. 

«Покупатель»

Генеральный директор

«Созвездие»

       

_______________ 

«___»______________2012г.