ДОГОВОР №____-РЗН
г. Москва | «____»____________20___г. |
, , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и _____________________________________________________ в лице _________________________. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по актуализации паспорта благоустройства (далее - паспорта) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, а также представлению интересов Заказчика в ходе их согласования в компетентных органах власти. Указанные работы организовываются в 2 этапа:
Этап № 1:
- проведение подготовительных работ, сбор и анализ исходных материалов и данных;
- утверждение Заказчиком границ учетных участков;
- проведение полевых работ, а именно натурного обследования объекта с определением характеристик растений, уточнением на плане малых архитектурных форм, дорожно-тропиночной сети, газонов и пр.
- проведение камеральных работ в том числе создание перечетной ведомости, дендрологического, инвентаризационного и ситуационного планов;
- оформление подготовленных материалов и внесение электронного паспорта в Реестр зеленых насаждений.
Этап 2:
- представление интересов Заказчика в ходе согласования паспортов в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы и Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее - Департаменты).
1.2. Технические и другие требования к работам, являющимся предметом настоящего Договора, должны быть выполнены в соответствии с постановлением Правительства Москвы -ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 01.01.01 г. «О ходе работ по созданию реестра зеленых насаждений города Москвы и мерах по совершенствованию порядка инвентаризации озелененных территорий города Москвы».
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
Выполнить работы, предусмотренные Этапом - 1 настоящего Договора, в течение30 (Тридцать) рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 2.2.1 и п. 2.2.2 настоящего Договора. Выполнить работы, предусмотренные Этапом - 2 п. 1.1 настоящего Договора, в течение 60 (Шестьдесят) рабочих дней (в соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона -ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"). Факт прохождения согласования фиксируется Исполнителем направлением в адрес Заказчика в электронном виде копии сопроводительных писем в компетентные органы о направлении паспорта на согласование и (или) копии письма из компетентного органа, подтверждающего факт прохождения согласования. Организовать сбор у Заказчика необходимых сведений и документации для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. При выполнении работ, являющихся предметом настоящего договора, Исполнитель действует от имени и в интересах Заказчика с наделением его всеми представительскими функциями в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Обязанности Заказчика:
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Договорная цена работ по настоящему Договору согласована Сторонами и установлена в сумме 22 500,00 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей. Сумма оплаты не облагается налогом на добавленную стоимость (далее – НДС), так как Исполнитель является субъектом упрощённой системы налогообложения.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Расчеты по настоящему договору осуществляются Заказчиком в следующем порядке:4.1.1 Заказчик осуществляет оплату в размере 22 500,00 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей, путем перечисления указанной суммы на расчетный счет Исполнителя после выполнения Исполнителем второго этапа работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора на основании выставленного Исполнителем счета на оплату, а именно, в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента выставления счета. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в момент поступления денежных средств в сумме, указанной в настоящем пункте на расчетный счет банка Исполнителя.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
По завершению всех этапов работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему электронной и печатной версии паспорта. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения акта сдачи - приемки выполненных работ и отчетных документов, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, обязан организовать рассмотрение материалов, представленных Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ. При мотивированном отказе Заказчик с участием Исполнителя составляет протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. В случае непредставления от Заказчика подписанного акта сдачи-приемки работ или непредставления мотивированного отказа от приемки работ в срок, предусмотренный п. 5.2 Договора, работы считаются выполненными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком. В этом случае, впоследствии Заказчик лишается права предъявлять Исполнителю претензии, по качеству оказанных услуг.6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Сторон определяется действующим гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае нарушения своих обязательств одной из Сторон упущенная выгода другой Стороны не возмещается.
6.3. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств в случаях:
6.3.1. Если сроки выполнения работ и оказания услуг нарушаются по вине государственных органов либо в связи с изменением текущего законодательства РФ;
6.3.2. Если невозможность надлежащего исполнения вызвана действиями (бездействием) Заказчика (неполная (ненадлежащая) оплата, сообщение неполной (недостоверной) информации, непредставление (несвоевременное представление) документации и т. п.);
6.4. В случае возникновения споров, Стороны предпримут все возможные меры для их урегулирования путем взаимных переговоров.
6.5. В случае не достижения приемлемого для обеих Сторон решения в течение 30 календарных дней с момента получения претензии одной из Сторон, спор передается для разрешения в Арбитражный суд г. Москвы.
7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего Договора, а именно - пожар, наводнение, землетрясение и другие природные явления, а также война, боевые действия, мобилизация, забастовка на предприятиях Сторон, а также распоряжения компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные настоящим Договором, а также сроки выполнения п. 2.1.1. настоящего Договора могут быть продлены в случае проведения технических работ на сайте РЗН и сроки выполнения п. 2.1.2. настоящего Договора могут быть увеличены, в связи с задержкой сроков согласования документов, установленных действующим законодательством, компетентными органами без объяснения причин. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности за частичное или полное неисполнение Договора, должны быть подтверждены справками и иными официальными документами, которыми бесспорно устанавливаются такие обстоятельства.8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ
8.1 Исполнитель обязуется приложить все усилия для того, чтобы вся полученная от Заказчика информация (в т. ч. документация) хранилась и обрабатывалась надлежащим образом и в соответствии с законодательством РФ, не передавалась третьим лицам, если это не входит в обязанности Исполнителя, указанные в рамках текущего Договора.
8.2 К конфиденциальной информации относятся все документы и данные, как в бумажном виде, так и в электронной форме, переданные Исполнителю от Заказчика для выполнения обязательств по Договору.
8.3 В случае нарушения текущего соглашения о конфиденциальности, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику нанесенный материальный и нематериальный ущерб в полном объеме.
8.4 В случае, если Исполнителю потребуется передать конфиденциальную информацию Заказчика третьим лицам, прямо не указанным в настоящем Договоре, он обязуется согласовать данную возможность с Заказчиком в письменном виде. Передача возможно только после письменного подтверждения такого действия Заказчиком.
8.5 Данное соглашение о конфиденциальности действительно в течение всего срока действия Договора, а также в течение 3 (Трех) лет со дня его окончания.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Споры и разногласия, вытекающие из Договора или в связи с ним, по возможности, будут решаться путем переговоров. Неурегулированные Сторонами разногласия по исполнению настоящего Договора подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда в порядке, установленном действующим законодательством РФ. До передачи спора в Арбитражный суд должна быть заявлена официальная претензия, срок рассмотрения которой не может превышать 10-ти дней с момента получения.10. ПРОЧИЕУСЛОВИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до момента исполнения Сторонами, взятых на себя обязательств. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковуююридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: | Исполнитель: Юридический адрес: 107023, , стр.3, пом. XXIII Почтовый адрес: 107023, , стр.3, пом. XXIII Банк: АО «Тинькофф Банк» Р/с 40702810410000098064 К/с 30101810145250000974 Генеральный директор ____________________ |
Приложение
к Договору от ___ _________2018 г № __________
Адресный список объектов,
на которые требуется проведение работ по актуализации Паспорта благоустройства
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Стоимость (руб.) |
1 | |||
ИТОГО: | 22 500,00 |
Директор ____________________ | Генеральный директор ____________________ |
