Пени начисляются при невыполнении своих обязательств более чем на 14 календарных дней со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к согласию, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством РФ и правилами производства дел в указанном суде, решения которого являются обязательными к исполнению обеими Сторонами.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, а также войны или гражданской войны, Актов государственных органов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого имели место подобные обстоятельства, а также последствия этих событий.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в письменной форме известить другую Сторону о наступлении выше указанных форс-мажорных обстоятельств в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента их наступления.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
9.2. Ущерб, причиненный третьему лицу в результате производства Работ на Территориях по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика - соответственно Заказчиком.
9.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на, то представителями Сторон.
9.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после выполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
9.6. На момент подписания настоящего Договора, перечисленные ниже приложения являются его неотъемлемой частью:
Приложение - «Ведомость объемов работ» Приложение - «Расчет стоимости работ»
Приложение - «Календарный график работ»
Приложение - «Протокол согласования цены»
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 января 2018 г.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»:
_____________________ _______________
«Подрядчик»:
117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова 37-1-36
,
р/счет 40702810601400004534 в АО «АЛЬФА-БАНК»
к/счет 30101810200000000593, ,
Генеральный директор
_______________
Приложение
к Договору № ___ от ____.2018 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия в составе: представителя Заказчика – _______________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________и представителя Подрядчика - Генерального директора
составили настоящий Акт о том, что при обследовании территорий, намечены следующие виды и объёмы Работ:
- санитарная обрезка в количестве 8 шт. удаление деревьев в количестве 15 шт удаление пней фрезой в количестве 8 шт; работа автовышки в количестве 2 м. см. сбор, перемещение и вывоз порубочных остатков в объеме 62 м. куб. уборка зоны работ в количестве 360 м. куб. лесопатологическое обследование территории в количестве 1 шт.
От Заказчика
_____________________ _______________
От Подрядчика
Генеральный директор
_______________
Приложение
к Договору № ___ от ____.2018 г.
СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
ООО "НОБИЛИ" | _______________ |
Генеральный директор | Директор |
_______________ | _________________ ____________ |
М. П. | М. П. |
Расчет стоимости работ на санитарную обрезку, удаление деревьев, удаление пней, сбор и перемещение, погрузку и вывоз порубочных остатков, в соответствии с разрешительной документацией
Адрес объекта: ___________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказчик: _____________
|
Итого по территории: 221 962 рублей, (Двести двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят два рубля, 00 коп.), НДС не облагается
Приложение
к Договору № ___ от ____.2018 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ
Наименование Работ | Сроки выполнения Работ по Договору |
1 | 2 |
Комплекс работ на территориях Заказчика Из них: | |
Санитарная обрезка, удаление деревьев, удаление пней, сбор и перемещению, погрузка и вывоз порубочных остатков | *25 рабочих дней с даты получения разрешительной документации |
Лесопатологическое обследование территории | *30 рабочих дней с даты предоставление документов |
- Примечание:
- Сроки выполнения Работ могут быть изменены в связи с неблагоприятными погодными условиями: (проливной дождь, туман, сильный ветер, град или иные неблагоприятные погодные условия для производства работ).
От Заказчика
__________________ _______________
От Подрядчика
Генеральный директор
_______________
Приложение
к Договору № ____ от ____.2018 г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика: _________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ______________________, действующего на основании Устава, с одной Стороны, от лица Подрядчика: , действующего на основании Устава с другой Стороны, удостоверяем что Сторонами достигнуто Соглашение о величине Договорной цены на комплекс Работ по санитарной обрезке, удалению деревьев, удалению пней, сбору и перемещению, погрузке и вывозу порубочных остатков на Территориях Заказчика согласно, Договора № ___ от ____ 2018г. в размере: 221 962 рублей, (Двести двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят два рубля, 00 коп.), НДС не облагается.
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
От Заказчика
____________________ _______________
От Подрядчика
Генеральный директор
_______________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
