ДОГОВОР №__________/2018-СКБ-_____
г. Санкт-Петербург | « | » | 20 | 18 | г. |
Акционерное общество «Завод «Энергия» (АО «Завод «Энергия»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», «СКБ «Энергия» АО «Завод «Энергия» , действующего на основании Положения о филиале и доверенности г., с одной стороны, и ________________________, в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем – «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1 Поставщик обязуется продать и отгрузить Продукцию, а Покупатель принять и оплатить Продукцию, номенклатура, цена и количество которой указываются в спецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2 Настоящий договор заключается в целях обеспечения Государственных контрактов:
ГК № 000/З/1/1/0005/ГК-14-ДГОЗ от 01.01.2001г., ГК № 000 от 01.01.2001г., ГК № 000 от 01.01.2001г.
1.3 Настоящий договор заключен по результатам проведение закупки у единственного поставщика, протокол от __________г. № __________ размещен на официальном сайте ___________
Стоимость Продукции и порядок оплаты Общая стоимость продукции по договору составляет ___________ (_______________) рубля ___ копейки, в том числе НДС 18% - ________ (_____) рублей ____ копеек. Стоимость Продукции, поставляемой по настоящему договору, оформлена сторонами Протоколом согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Заключение на цену выдается по установленным МО РФ порядком. После подписания договора Поставщик в течение 3 (трёх) рабочих дней выставляет Покупателю счёт на оплату в размере 100% стоимости продукции, указанной в спецификации. Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней после выставления счета Поставщиком производит оплату аванса в размере 50% от указанной в Счете суммы. Окончательный расчет производится Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Поставщика о готовности продукции к отгрузке. Под письменным уведомлением Поставщика о готовности Продукции к отгрузке, в целях настоящего Договора, понимается сообщения Поставщика в письменной форме, подписанное его уполномоченным представителем и начальником _____военного представительства Минобороны России, контролирующей изготовление продукции на предприятии Поставщика. Продукция подлежит обязательной приемке ВП, которая осуществляется _____ военным представительством Минобороны России на предприятии Поставщика в соответствии с ГОСТ РВ 15.307-2003. Отгрузка Продукции производится только при условии её 100 % оплаты.
Условия поставки Продукция должна быть отгружена Покупателю в полном объеме, комплектности, в срок в соответствиями с условиями настоящего договора и приложениями, являющимися его неотъемлемыми частями, путем самовывоза Покупателем или Перевозчиком, указанным Покупателем в доверенности на получение продукции со склада Поставщика, расположенного по адресу: ____________________________________ В случае изменения адреса, по которому расположен склад, Поставщик обязан известить Покупателя в течение 3 рабочих дней с момента такого изменения. Частичная отгрузка продукции по договору возможна только по согласованию обеими Сторонами в каждом отдельном случае. На каждую партию частичной отгрузки продукции по договору Поставщик направляет Покупателю уведомление о готовности продукции к отгрузке, любыми средствами связи, позволяющими определить Сторону по договору. Перед отгрузкой Поставщик информирует Покупателя о наименовании отгружаемой продукции, количестве, весе, количестве мест, размерах каждого места. Сроком поставки Продукции считается промежуток времени с даты поступления 50 % оплаты на расчетный счёт Поставщика до даты отправки Покупателю уведомления о готовности Продукции к передаче. Покупатель обязуется вывезти Продукцию со склада Поставщика в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поступления уведомления о готовности Продукции к передаче. Уведомление может быть направлено факсом, электронной почтой или передано телефонограммой от Поставщика, с последующим предоставлением оригинала. Поставляемая Продукция должна иметь следующие сопроводительные документы: товарную накладную по форме ТОРГ-12, счёт-фактуру, паспорт или этикетку (паспорт или этикетка должны иметь отметку ОТК и ____ военного представительства Минобороны России), заявление о соответствии оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, требованиям государственного заказчика (Приложение к приказу Министра Обороны Российской Федерации ). Стороны согласовывают технические условия (далее – ТУ) на Продукцию на предмет их соответствия требованиям Покупателя. Решение о подтверждении соответствия требований технических условий требованиям Покупателя (приложение № 4 к настоящему договору) является неотъемлемой частью настоящего договора, подписывается Покупателем, Поставщиком, 1 отделом 429 военного представительства Минобороны России, _____ военным представительством Минобороны России. Риск случайной гибели или повреждения Продукции переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Покупателю (перевозчику Покупателя) Продукции на складе Поставщика. Право собственности на Продукцию переходит с момента подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной по форме ТОРГ-12 на складе Поставщика. В случае частичной или полной утраты, а также повреждения перевозчиком комплектующих, необходимых для изготовления Продукции, при их транспортировке до склада Поставщика, Поставщик обязуется уведомить об указанном обстоятельстве Покупателя и принять все необходимые меры по скорейшей замене утраченных или повреждённых комплектующих. При этом сроки поставки, предусмотренные спецификацией, продлеваются соразмерно времени, необходимого на замену утраченных или поврежденных комплектующих, а условия п. 4.2 договора применению не подлежат.
Ответственность Сторон Ответственность Сторон за нарушение своих обязательств устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае нарушения сроков поставки Продукции, предусмотренных спецификацией к настоящему договору, по вине Поставщика, Покупатель вправе потребовать у Поставщика выплаты неустойки в размере, определяемом в порядке, установленном п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, от стоимости не поставленной в срок Продукции за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости не поставленной в срок Продукции. В случае нарушения срока вывоза Продукции со склада Поставщика, Поставщик вправе потребовать у Покупателя выплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости не вывезенной в срок Продукции, за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости не вывезенной в срок Продукции. Неустойка не начисляется и не уплачивается без письменного требования соответствующей стороны. Срок рассмотрения требования - 10 (десять) рабочих дней с момента его получения. Уплата пени не освобождает сторону от исполнения своих обязательств по настоящему договору. Поставщик не несёт ответственности за ущерб, причинённый имуществу Покупателя вследствие отказа поставляемой Продукции в ходе её эксплуатации на протяжении всего срока службы. Положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон настоящего договора не применяются.
Качество Продукции, порядок приёмки и гарантийные обязательства Продукция поставляется в невозвратной таре (упаковке), которая должна обеспечивать её полную сохранность при перевозке и хранении. Претензии по качеству поставленной Продукции принимаются Поставщиком в период действия гарантийных обязательств. Гарантия не распространяется на Продукцию, дефект которой возник вследствие нарушения Покупателем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийные сроки и порядок гарантийного обслуживания установлены в Положении о гарантийном обслуживании (приложение № 1 к настоящему договору). Поставщик при передаче Продукции обязан по запросу Покупателя передать копию сертификата соответствия, если передаваемая Продукция в соответствии с нормативными документами Российской Федерации подлежит обязательной сертификации. Рекламационная работа Сторонами проводится в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005. В случае отказа, при возможности извлечения изделия, являющегося предметом поставки, без повреждения, допускается не вызывать представителя поставщика и без оформления уведомления, направлять неисправное изделие Поставщику для исследования вместе с паспортом (формуляром) и рекламационным актом (сообщением о неисправности), оформленным в одностороннем порядке. В течение 10 (десяти) дней после заключения настоящего договора Стороны письменно сообщают друг другу о лицах, ответственных за ведение рекламационной работы в рамках настоящего договора и их контактные телефоны. Рассмотрение споров С момента подписания настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего договора, теряют силу. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они изложены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, будут по возможности разрешаться путём переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с момента её получения.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, допустившая невыполнение своих обязательств по договору, может быть освобождена от ответственности за данное невыполнение, если докажет, что данное невыполнение явилось следствием непреодолимой силы, определяемой как таковая в соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, в т. ч. в случае войны или военных действий, забастовки, действий или бездействий государственных или муниципальных органов власти, невыполнения обязательств производителем комплектующих изделий. При продолжении действия обстоятельств непреодолимой силы более 3 (трех) месяцев Стороны обязаны заключить соглашение о порядке исполнения настоящего договора либо о его расторжении.
Заключительные положения
8.1 Срок действия договора устанавливается с даты подписания договора до полного выполнения взаимных обязательств Сторонами по договору.
8.2 Все упомянутые в тексте настоящего Договора приложения и документы к нему, а также приложения и документы, упомянутые в них, подлежат подписанию уполномоченными представителями обеих Сторон, являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют равную с ним юридическую силу.
8.3 Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.4 Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон.
8.5 Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное предложение другой Стороне за 15 календарных дней до планируемой даты его расторжения.
8.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:
Положение о гарантийном обслуживании. Спецификация. Протокол согласования договорной цены. Решение о подтверждении соответствия требований технических условий требованиям Покупателя.Юридические адреса Сторон
Поставщик | Покупатель АО «Завод «Энергия» 197110 г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 44 , Грузополучатель: Филиал «СКБ «Энергия» АО «Завод «Энергия» ,
| |||||||||||||||
«___» __________2018 г «___» __________2018 г М. П. М. П.
«___» __________2018 г «___» __________2018 г М. П. М. П. |
Приложение
к договору № _____/2018-СКБ-____ от ________2018г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о гарантийном обслуживании
Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание в соответствии с гарантийными обязательствами производителей. Сроки гарантии на продукцию – в соответствии с Техническими условиями (ТУ). При этом под гарантийным сроком понимается общая календарная продолжительность хранения и транспортирования Продукции в состоянии поставки, а также эксплуатации (использования) Покупателем, в течение которой действуют гарантийные обязательства (ГОСТ РВ 15.306-2003). На расходные материалы, кабели, микросхемы памяти и другие аксессуары, условия настоящего положения не распространяются, гарантийный ремонт не осуществляется. Поставщик производит регистрацию серийных номеров поставляемой Продукции и осуществляет гарантийное обслуживание только той Продукции, которая приобретена у Поставщика. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется бесплатно восстановить работоспособность Продукции (осуществить гарантийный ремонт) в том случае, если отказ произошел по вине изготовителя Продукции или Поставщика. Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на Продукцию:
- имеющую механические повреждения; подвергшуюся недопустимому воздействию неблагоприятных внешних условий; подвергшуюся модификации или иному несанкционированному Поставщиком вмешательству Покупателя; вышедшую из строя в результате нарушения требований по эксплуатации, перечисленных в инструкциях и другой документации; с истекшим или недокументированным гарантийными сроком; с поврежденной маркировкой, не позволяющей определить серийные номера.
Поставщик | Покупатель | ||
Директор филиала «СКБ «Энергия» АО «Завод «Энергия» | |||
личная подпись | личная подпись |
«___» __________201_г «___» __________201_г
М. П. М. П.
Приложение
к договору № ______/2018-СКБ-___ от ____ 2018г.
Спецификация
№ | Наименование предмета закупки | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. без НДС, руб. | Стоимость продукции без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость продукции с НДС, руб. | Срок поставки |
1 | Модуль процессора CPC308-03\COATED | шт. | 44 |
Поставщик | Покупатель | ||
АО «Завод «Энергия» | |||
Директор филиала «СКБ «Энергия» АО «Завод Энергия» | |||
личная подпись | личная подпись |
«___» __________201_ г «___» __________201_ г
М. П. М. П.
Согласовано _____ военное представительство Минобороны России | Согласовано 1 отдел 429 военное представительство Минобороны России | ||
Начальник | |||
личная подпись | личная подпись |
«___» __________201_ г «___» __________201_ г
М. П. М. П.
Приложение
к договору № ______/2018-СКБ-_____ от ____________ 2018г.
Протокол согласования договорной цены
Поставщик | Покупатель | ||
АО «Завод «Энергия» | |||
Директор филиала «СКБ «Энергия» АО «Завод Энергия» | |||
личная подпись | личная подпись |
«___» __________201_ г «___» __________201_ г
М. П. М. П.
Приложение
к договору № ____________/2018-СКБ-_____ от __________ 2018г.
РЕШЕНИЕ
о подтверждении соответствия требований технических условий
требованиям Покупателя
г. Москва | « | » | 20 | 1 | г. |
АО «Завод «Энергия», именуемое в дальнейшем «Покупатель» «СКБ «Энергия» АО «Завод «Энергия» , действующего на основании Положения о филиале и доверенности г., с одной стороны, и _________________________, в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице ____________________________________ действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем – «Стороны», подписали настоящее решение о нижеследующем:
Поставщик передает Покупателю технические условия ТУ4013-004-52415667-05 на поставляемую Продукцию, содержащую иностранные компоненты, без права тиражирования, распространения и передачи третьим лицам. Покупатель и военное представительство Минобороны России при нём подтверждают, что требования технических условий, указанных в п. 1 настоящего решения, соответствуют требованиям Покупателя к закупаемой Продукции. Поставщик осуществляет поставки Продукции Покупателю, а ОТК и военное представительство Минобороны России при Поставщике осуществляют его приёмку, в соответствии с техническими условиями, указанными в п. 1 настоящего решения.Приложение: Технические условия ТУ4013-004-52415667-05 (неучтенный экземпляр).
Поставщик | Покупатель | ||
АО «Завод «Энергия» | |||
Директор филиала «СКБ «Энергия» АО «Завод Энергия» | |||
личная подпись | личная подпись |
«___» __________201_ г «___» __________201_ г
М. П. М. П.
Согласовано ____военное представительство Минобороны России | Согласовано 1 отдел 429 военное представительство Минобороны России | ||
Начальник | |||
личная подпись | личная подпись |
«___» __________201_ г «___» __________201_ г
М. П. М. П.
