ДОГОВОР №
на разработку проектно-сметной документации
г. Москва «_____» ______________ 2018 г.
__________________________________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и -МАСТЕР», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство разработать и согласовать 1 (один) комплект проектно-сметной документации на установку двухсторонний переговорной связи на лифтах, расположенных по адресам: ____________________________________________________________________________.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора составляет 5000.00 руб. (Пять тысяч рублей) 00 копеек, в т. ч. НДС (18%) 762.71 руб. (Семьсот шестьдесят два рубля) 71 копейка.
Цена договора является твердой и определяется на весь период его исполнения. Цена договора включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ, а также любые иные возможные расходы, прямо или косвенно связанные с выполнением работ по договору.
Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Моментом исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы должны быть выполнены в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания настоящего Договора.
3.2. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора выполненные Подрядчиком работы.
4.1.2. Произвести приемку разработанной проектно-сметной документации от Подрядчика, проверить и подписать соответствующий Акт сдачи-приемки разработанной документации.
4.1.3. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в случае досрочного расторжения настоящего договора. Заказчик не возмещает Подрядчику убытки при отказе от исполнения Договора.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Получать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ по Договору.
4.2.2. Отказать в приемке и оплате некачественно разработанной сметной документации.
4.3. Подрядчик обязуется:
Выполнить работы своими силами и средствами. Своевременно и в полном объеме выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями договора. Предоставить Заказчику готовую документацию (результат работы по договору) в сроки, предусмотренные настоящим договором. Устранить недостатки в документации по замечаниям Заказчика, внести в документацию все необходимые изменения и дополнения по замечаниям. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, нормативным правовым актам Российской Федерации.4.3.5. Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по исполнению настоящего договора.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Выполнить работы досрочно и получить за них оплату в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
4.4.2. Привлекать субподрядные организации для выполнения работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТУтверждение Заказчиком сметной документации происходит в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее предоставления Подрядчиком. После утверждения Заказчиком сметной документации Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземпляров или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ. В случае если у Заказчика имеются замечания к проектно-сметной документации или указанная документация не соответствует условиям настоящего договора, Заказчик оформляет в письменном виде мотивированный отказ от утверждения сметной документации и отправляет его Подрядчику с указанием замечаний. При получении от Заказчика письменного мотивированного отказа от приемки результатов выполненных работ Подрядчик обязуется устранить недостатки и замечания, указанные в мотивированном отказе за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней. После устранения замечаний Подрядчик предоставляет вновь на утверждение сметной документации в соответствии с условиями настоящего Договора. Обязательства Подрядчика считаются выполненными с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном пунктами 5.3 - 5.5 настоящей статьи, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент Цены Договора.
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
6.3.1. 10 процентов Цены Договора в случае, если Цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
6.3.2. 5 процентов Цены Договора в случае, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
6.3.3. 1 процент Цены Договора в случае, если Цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
6.3.4. 0,5 процента Цены Договора в случае, если Цена Договора составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
6.3.5. 0,4 процента Цены Договора в случае, если Цена Договора составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
6.3.6. 0,3 процента Цены Договора в случае, если Цена Договора) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
6.3.7. 0,25 процента Цены Договора в случае, если Цена Договора составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
6.3.8. 0,2 процента Цены Договора в случае, если Цена Договора составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
6.3.9. 0,1 процента Цены Договора в случае, если Цена Договора превышает 10 млрд. рублей.
6.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
6.4.1. 3 процента Цены Договора в случае, если Цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
6.4.2. 2 процента Цены Договора в случае, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
6.4.3. 1 процент Цены Договора в случае, если Цена Договора составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
6.5 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
6.5.1. 1000 рублей, если Цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
6.5.2. 5000 рублей, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
6.5.3. 10000 рублей, если Цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
6.5.4. 100000 рублей, если Цена Договора превышает 100 млн. рублей.
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.
6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
6.10. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
6.12. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, могущие возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, решаются Сторонами путем переговоров.
7.2. Если споры или разногласия не могут быть решены путем переговоров, то они подлежат разрешению Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с законодательством РФ.
ФОРС-МАЖОР
8.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств после подписания настоящего Договора (пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, забастовка и другие действия стихийных сил природы) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на его исполнение, то сроки, предусмотренные настоящим Договором, соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств.
8.2. Сторона, у которой возникли данные обстоятельства, обязана немедленно письменно известить о начале и окончании форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению настоящего Договора. Это сообщение должно быть подтверждено Торговой Палатой соответствующей страны.
8.3. Несвоевременное, сверх 15 (Пятнадцати) дней, уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает Подрядчика права ссылаться на них в дальнейшем.
8.4. Если вследствие форс-мажорных обстоятельств составит более 2 (Двух) месяцев, Заказчик имеет право аннулировать настоящий Договор полностью или частично.
В этом случае Заказчик и Подрядчик произведут перерасчет взаимных платежей и понесенных затрат в соответствии со счетами и другими документами, которые подтверждают фактически произведенные платежи и затраты.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА9.1. Все споры или разногласия, могущие возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, решаются Сторонами путем переговоров.
9.2. Если споры или разногласия не могут быть решены путем переговоров, то они подлежат разрешению Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с законодательством РФ.
СОБЛЮДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
10.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы, и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»):
(a) Федеральный закон от 01.01.01 г. «О противодействии коррупции».
(b) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
10.2. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не совершать каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лип предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить, и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью.
10.3. При выявлении одной из Сторон случаев личной заинтересованности аффилированных лиц или работников Сторон, приводящей или могущей привести к конфликту интересов той или иной стороны настоящего Договора, она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.2. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
11.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.
11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК __________________ __________________/ / | ПОДРЯДЧИК -МАСТЕР» Юридический адрес: 125424 г. Москва Волоколамское ш.73, черд., пом. I, ком.7-9, оф.835 Фактический адрес: 125424 г. Москва Волоколамское ш. 73, черд., пом. I, ком.7-9, оф.835 ОГРН: 5067746029247 ИНН / / 773301001 Банковские реквизиты: Р\с 40702810200000005222 «СДМ-Банк» (ПАО) г. Москва К\с 30101810845250000685 Генеральный директор ________________________ // |
