Договор № _ на выполнение работ «Комплексная интерпретация геолого-геофизических данных с целью выявления высокопродуктивных объектов в венд-кембрийском карбонатно-терригенном комплексе. Подготовка программы ГРР (Средне-Кочемский и Мархаянский ЛУ)» (стр. 2 )

(2) если Подрядчик в течение 5 (пяти) дней не приступает к выполнению Работ по Договору;

(3) если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

(4) если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по устранению недостатков;

(5) если отступления в выполнении Работ от условий Договора или иные недостатки результата Работ являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки Работ, которые делают их непригодными для предусмотренного в Договоре использования, в том числе в случае неоднократного обнаружения Заказчиком допущенных Подрядчиком, выполняющими работы, нарушений качества и технологии производства работ, материалов и изделий, применяемых для производства работ, нарушений Технического задания (Приложение 1);

(6) в случае возбуждения в отношении Подрядчика процедуры банкротства или заключения Подрядчиком мирового соглашения с кредиторами, или принятия уполномоченным органом или судом решения о ликвидации Подрядчика (включая решение органов управления Подрядчика о добровольной ликвидации).

В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в настоящей статье. В случае отказа от исполнения Договора по причине, предусмотренной (1) пунктом 11.3.2 настоящего Договора, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, фактически выполненных до получения Подрядчиком уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Договора. Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения от Заказчика уведомления об отказе от исполнения Договора сдает ему результат незавершенной работы по Акту Сдачи-Приемки выполненных работ. В случае отказа от исполнения Договора по причине, предусмотренной подпунктом (1) пунктом 11.3.2 настоящего Договора, Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, указанной в пункте 2.1 Договора, и частью цены, выплаченной за выполненные Работы. В случае изменения или досрочного расторжения Договора обязательства считаются измененными или прекращенными соответственно:

- в случае изменения договора по соглашению Сторон – с момента, определенного соглашением Сторон об изменении Договора;

- в случае изменения или расторжения договора по решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда;

- в случае одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе любой из Сторон – с момента истечения десятидневного срока с момента получения Стороной уведомления о расторжении Договора.

При получении уведомления о расторжении Договора Подрядчик обязан остановить выполнение Работ и принять все необходимые меры для прекращения выполнения Работ субподрядчиками (если применимо). Расходы Подрядчика, понесенные им после получения от Заказчика уведомления о расторжении Договора, возмещению Заказчиком не подлежат, кроме случаев, предусмотренных п. 5.7 Договора. Работы, выполненные до получения уведомления о расторжении, подлежат оплате Заказчиком. ПРЕДСТАВИТЕЛИ Заказчик имеет право, если сочтёт необходимым, направить одного или нескольких, но не более четырёх, своих представителей для проведения контроля качества выполнения Работ на весь срок их выполнения или на один или несколько периодов в течение срока выполнения Работ. При заключении субподрядного договора Подрядчик должен предусмотреть и обеспечить включение представителей Заказчика в число своих представителей, контролирующих работу субподрядчика. Контактным лицом Заказчика по настоящему Договору является:

– ведущий геолог отдела по сейсморазведочным работам

Тел.: [phone], доб. 1595

Электронный адрес: *****@***ru

Контактным лицом Подрядчика по настоящему Договору является:

– старший геофизик;

Тел.: [phone], доб. 3158

Электронный адрес: *****@***rosneft. ru

ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ Подрядчик не имеет права переуступать права по Договору, полностью или частично, без предварительного письменного одобрения Заказчиком. Любая переуступка прав по Договору, если она одобрена Заказчиком, не освобождает Подрядчика от его обязательств по Договору. В этом случае Подрядчик должен гарантировать исполнение обязательств по настоящему Договору своим правопреемником. Любая переуступка прав по Договору, осуществляемая в нарушение вышеуказанных положений, может быть признана Заказчиком ничтожной. СУБПОДРЯДЧИКИ Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения работ.

При привлечении Субподрядчиков Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о договоре с субподрядчиком/субисполнителем в течение 2 дней с момента его заключения и в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных Заказчиками по результатам закупки».

В случае если привлекаемые Субподрядчики относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Подрядчик вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого Субподрядчика критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации -ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», форма которой установлена Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг».

При этом Подрядчик обязуется представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субподрядчиков, до их привлечения к работе по настоящему Договору. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия. Подрядчик обязан включить в заключаемые с Субподрядчиками договоры условия, предусмотренные Статьями 7, 8, 10, 12.1, 15 настоящего Договора, и осуществлять контроль их исполнения. Подрядчик обязан в течение 2 дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиком соответствующих изменений. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты их поступления. В случае если в указанный срок ответ на претензию не будет направлен, претензия считается принятой (акцептованной) без возражений, а срок исполнения требований, указанных в претензии - наступившим. Стороны пришли к соглашению установить подсудность по настоящему Договору в Арбитражном суде Иркутской области. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОГОВОРА Договор составлен на русском языке в 2-х (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый такой экземпляр является оригиналом Договора. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т. д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты). В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам. В момент подписания Договора вся предшествующая переписка, документы и договорённости между сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, утрачивают силу (становятся недействительными). Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. Обязательное соблюдение условий обработки персональных данных В целях исполнения Договора, руководствуясь ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 01.01.2001 N 152-ФЗ "О персональных данных" Подрядчик поручает Заказчику осуществлять обработку следующих персональных данных персонала Подрядчика: Ф. И.О., паспортные данные, пол, гражданство, должность (далее – персональные данные). В  рамках  поручения,  предусмотренного п. 17.1, Заказчик обязуется: Осуществлять обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также передачу такой информации третьим лицам в целях исполнения Договора. Соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать их безопасность. Принимать необходимые организационные меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. В рамках поручения, предусмотренного п. 17.1, Подрядчик обязуется:

17.5.1. Обеспечить наличие и предоставление по требованию Заказчика согласия персонала Подрядчика на обработку его персональных данных Заказчиком в целях, предусмотренных п. 17.1 Договора, соответствующего требованиям действующего законодательства.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку Заказчиком персональных данных его субъектом незамедлительно сообщить об этом Заказчику в письменном виде. Возмещать Заказчику понесенные им убытки, штрафы, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. п. 17.1., 17.2. настоящего Договора. Об особенностях составления и выставления счетов-фактур Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, выставляемые на предоплату, если она осуществлялась. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать Дополнительные Соглашения к настоящему Договору, акты, иные формы первичной учетной документации и счета-фактуры (для руководителя — документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера — приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц — приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему договору и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее). При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплаты) в установленные Налоговым кодексом РФ сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры. При получении счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего Договора, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней проинформировать об этом Подрядчика с указанием конкретно допущенных нарушений. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ Если в процессе выполнения Работ по настоящему Договору выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления Работ. В этом случае Заказчик обязан в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и условиях продолжения Работ. Если в ходе выполнения Работ по настоящему Договору обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, Заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных Подрядчиком до выявления невозможности получить предусмотренные договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение : Геологическое задание;