Договор

ДОГОВОР № __

г. Москва  от «__» ______ ____ г.

______________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны и «Динамо», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________-, действующего на основании __________________________________ с другой стороны, заключили настоящий

Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства: осуществлять на подземном распределительном газопроводе среднего давления выполнение периодического обхода трассы газопровода. Характеристика объекта:

адрес: Ленинградский проспект, дом 36;  давление: среднее;

длина: 119,85 п. м подземный газопровод:

граница обслуживания обхода трассы газопровода согласно акту разграничения; периодичность обхода трассы газопровода - 1 раз в неделю.

К работам по настоящему договору не относятся:

техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт газовых сооружений (конденсатосборников, отключающих устройств, контрольных трубок и пунктов, контактных устройств и электрозащитных установок, изолирующих фланцев, креплений и ограждений газопроводов, продувочных свеч и других сооружений); аварийные работы на газопроводах; ежедневный обход трассы (при строительных работах, при появлении анодных и знакопеременных зон на газопроводе, при появлении застроек на газопроводах и др. случаях); комплексное приборное обследование газопровода на герметичность, качество изоляционного покрытия газопровода; определение технического состояния газопровода (диагностика); пуски и перепуски газа. работы по ликвидации разрушения асфальтового покрытия на трассе газопровода и на газовых сооружениях.

2. Обязанности сторон

Подрядчик обязуется:

выявлять утечки газа на трассе газопровода по внешним признакам и газосигнализатором отбор и анализ проб на присутствие газа в колодцах и камерах инженерных подземных сооружений (коммуникаций), контрольных трубках, подвалах зданий, шахтах, коллекторах, подземных переходах, расположенных на расстоянии до 15 м по обе стороны от газопровода; уточнять сохранность настенных указателей и ориентиров сооружений; выявлять пучения, просадки, оползни, обрушения и эрозии грунта, размывы газопровода паводковыми или дождевыми водами; результат обхода газопровода отражать в журнале.

Заказчик обязуется:

оплачивать услуги, предоставляемые Подрядчиком, в соответствии с разделом 3 настоящего Договора; обеспечивать представителям Подрядчика и представителям Управления аварийных работ - «04» круглосуточный и беспрепятственный доступ к обслуживаемым газопроводам, к зданиям в радиусе R-15 м от трассы газопровода, к подземным коммуникациям; осуществлять постоянный надзор за сохранностью газопроводов, газовых сооружений; немедленно уведомлять Подрядчика об обнаружении на трассе газопровода или в зданиях и помещениях запаха газа, немедленно вызывать аварийную службу по телефону «04»; до прибытия на место представителей аварийной службы принимать меры безопасности, Предусмотренные «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления»; создавать условия для безопасного и безаварийного проведения работ, выполняемых Подрядчиком;

очищать от снега и грязи городские колодцы инженерных коммуникаций, не застраивать трассу газопроводов;

содержать настенные указатели и репера газовых сооружений в соответствии с нормативными документами; представлять Подрядчику утвержденный главным инженером Заказчика график обхода трасс газопровода, маршрутную карту и журнал обхода трассы газопровода, с нанесением трассы газопровода, ситуации, колодцев инженерных коммуникаций, подвалов в радиусе 15 м в обе стороны от оси газопровода, и настенными указателями на них, в случае невозможности обозначения, установить репера; в крышках колодцев подземных инженерных коммуникаций для забора газовоздушной смеси просверлить отверстие Ду-12 мм

-  согласовывать, выдавать уведомления на производство работ: строительство, возведение ангаров, прокладку инженерных коммуникаций, аварийных работ в охранной зоне газопровода в обе стороны от оси 15 м (или R - 15 м):

перед заключением договора согласовать условия с цехом, непосредственным; согласовывать, выдавать уведомления на производство работ: строительство, возведение  ангаров, прокладку инженерных коммуникаций, аварийных работ в охранной зоне газопровода в обе стороны от оси 15 м (или R – 15 м); перед заключением договора согласовать условия с цехом, непосредственным исполни

3. Стоимость работ и порядок расчетов

Стоимость поручаемых Подрядчику работ принимается по калькуляции (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Стоимость работ может меняться с учетом коэффициента индексации цен, о чем Подрядчик уведомляет Заказчика в течение одного месяца. Работы по настоящему договору, выполняемые чаще установленного графика, в выходные и праздничные дни, в стоимость калькуляции (Приложение ) не включены и оплачиваются Заказчиком отдельно по дополнительному расчету. На момент составления договора стоимость работ в месяц составляет:

___________ рублей (_____________________ рублей __ копейка) в том числе НДС 18% в сумме _________ рубля, в соответствии с калькуляцией (Приложение к настоящему Договору)

Оплата выполненных работ производится ежемесячно до 5 числа, месяца, следующего за расчетным на основании счета. Получение счета на оплату осуществляется Заказчиком.

4. Особые условия

4.1. Выполнение работ Подрядчиком по п. 2.1 настоящего договора не освобождает Заказчика от соблюдения «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» и других нормативно-технических документов, также как и от ответственности за нарушение их требований.

Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными после их подписания заинтересованными сторонами. В случае, предусмотренном п. 3.2 настоящего договора, Заказчик производит оплату работ по калькуляции с учетом введенного в действие коэффициента. В случае просрочки платежей по настоящему договору Подрядчик имеет право в судебном порядке взыскать пени в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки. В случае 3-х месячной просрочки платежей Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, при этом Заказчик оплачивает фактически выполненные работы. Договор может быть заключен вновь при условии оплаты ранее выполненных работ и пени. Счет-фактура выставляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. За невыполнение принятых на себя обязательств, согласно п. 1.1. «Подрядчик» несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Разрешение споров

В случае возникновения между Подрядчиком и Заказчиком споров или разногласий, вытекающих из настоящего договора, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. Если стороны не достигнут согласия при разрешении спора путем переговоров, то такие споры и разногласия передаются на рассмотрение в арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством. Форс-мажорные обстоятельства Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явились следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение или иные явления природы, а также войны, военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля сторон.

При наступлении указанных в п. 6.1. обстоятельств Сторона должна без промедления известить о них в письменной форме другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния па возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору и срок - исполнения обязательств. При прекращении указанных в п. 6.1. обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сроком на 1 (один) год. Если за один месяц до окончания срока действия Договора не поступит заявление от одной из Сторон о прекращении Договора, он считается продленным на то г же срок и на тех же самых условиях, которые были предусмотрены данным Договором. Настоящий договор прекращает своё действие с момента передачи Объекта в собственность города Москвы и в аренду .

О расторжении договора стороны информируют друг друга письменно. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью и действуют одновременно с ним, если иной срок не оговорен в самом приложении. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению. В случае изменения финансовых (банковских) реквизитов сторон или их юридических,  а также почтовых адресов стороны должны уведомить об этом друг друга в 10-ти дневный срок. При не уведомлении сторон о таких изменениях вся ответственность ложится на Сторону не сообщившую об этих изменениях. Недействительность какого-либо положения Договора не влечет его недействительности в целом, если только это не приводит к явным несоответствиям.

8. Реквизиты и подписи сторон

Подрядчик:

Реквизиты:

  Заказчик:  «Динамо»

        Юридический адрес: 125047,          

Реквизиты: /

Обособленное подразделение: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект,  д.36, стр.29.

Тел.// [phone]

в ВТБ г. Москва

ЗАКАЗЧИК  ПОДРЯДЧИК

__________________/____________/  __________________/____________/