Договор (стр. 2 )

В случае если одна из Сторон признает невозможность устранения выявленных дефектов силами Заказчика, Подрядчик в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты получения извещения Заказчика о невозможностях устранения неисправностей ВСУ АИ-9В своими силами, обязан направить своих специалистов за свой счет на место эксплуатации воздушного судна для определения причин несоответствия ВСУ АИ-9В и составления Рекламационного акта. Подрядчик обязан устранить за свой счет в срок не более 30 (тридцати) суток после подписания рекламационного акта все несоответствия ВСУ АИ-9В, которые возникнут по его вине в гарантийный период. По требованию Заказчика в течение указанного (гарантийного) срока Подрядчик устраняет дефекты, выявленные за этот период Заказчиком, независимо от причин их появления или разногласий в оценке их происхождения. Устранение отказов  и неисправностей осуществляется на согласованных Сторонами условиях по поступлению отказавшего агрегата на предприятие Подрядчика или на территории Заказчика. Подрядчик не несет ответственности за неисправности, появившиеся при эксплуатации отремонтированной ВСУ по причине:

механических повреждений посторонними предметами в период эксплуатации; нарушения Заказчиком инструкций, положений, регламентов по техническому обслуживанию, руководств по летной эксплуатации.

Если устраненные Подрядчиком отказы и неисправности явились результатом перечисленных в п. 7.9 Договора недостатков или недостатков эксплуатации, их хранения и транспортировки, Заказчик обязан возместить Подрядчику все расходы по восстановлению ВСУ (агрегатов) и транспортировке их на предприятие Подрядчика и к месту назначения Заказчика/Эксплуатанта. Расходы, связанные с командированием представителей Подрядчика, транспортировкой и ремонтом двигателей, оплачивает сторона, признанная виновной в появлении дефекта. Расходы, связанные с транспортировкой дефектных двигателей для исследования и восстановления до предприятия Подрядчика с территории эксплуатации воздушного судна и после восстановления обратно относятся на счёт ответственной за дефект Стороны в зависимости от заключения по соответствующему рекламационному Акту. Возмещение указанных расходов будет производиться на основании счёта, выставляемого на имя ответственной за дефект стороны с обоснованием стоимости расходов.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1.        При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают какие-либо ценности, услуги или выплату каких-либо денежных средств прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ, или достижения иных неправомерных целей.

8.2.        При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования российского законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3.        В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, она обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие аргументированное основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых российским законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования российского законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Сторона, получившая такое письменное уведомление, обязана подтвердить или обоснованно опровергнуть факты, изложенные в уведомлении, направив письменный ответ Стороне-инициатору.

8.4.        Нарушение стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий, признанное виновной Стороной или подтвержденное в установленном законом порядке, является существенным нарушением условий Договора и основанием для другой Стороны отказаться в одностороннем порядке от его исполнения и потребовать возмещения, понесенных в связи с этим убытков.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
ФОРС-МАЖОР Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, если невозможность исполнения ими условий Договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы. Факт наличия обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально подтвержден Торгово-промышленной палатой соответствующего субъекта РФ. Сторона, для которой исполнение Договора стало невозможно вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней посредством факсимильной или электронной связи уведомить другую Сторону. Срок исполнения обязательств по Договору переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. В случае если период действия обстоятельств непреодолимой силы составит более  3 (трех) месяцев, Договор по инициативе одной из Сторон, направившей соответствующее уведомление, может быть прекращен. При этом Подрядчику должны быть возмещены фактически понесенные им расходы. 
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, АРБИТРАЖ Все изменения, дополнения к Договору оформляются в форме единого письменного документа и подписываются представителями обеих Сторон. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, разрешаются путем арбитража, администрируемого Арбитражным учреждением при ОООР «СоюзМаш России» в соответствии с его применимыми правилами. Арбитражное решение является окончательным. Исключается подача в компетентный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции в качестве вопроса предварительного характера. Исключается подача в компетентный суд заявления об удовлетворении отвода в случае, если заявление об отводе не было удовлетворено председателем арбитражного учреждения или комитетом по назначениям. До получения Арбитражным учреждением права на осуществление функций по администрированию арбитража все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области. 11.5. Стороны обязуются соблюдать следующий претензионный порядок: претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения стороной оригинала претензии. При неполучении либо просрочке получения ответа на претензию, Сторона, заявившая претензию, вправе обратиться в указанный выше судебный орган. Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Стороны обязаны сообщить об изменении своих банковских реквизитов, адреса в течение десяти дней с момента изменения. Факсимильное воспроизведение Договора, спецификаций, платежных поручений, накладных и других документов, относящихся к нему, имеет силу до получения подлинников указанных документов. Стороны обязуются хранить и не разглашать информацию, имеющую конфиденциальный характер, которая стала известна в результате совместной деятельности.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ Остальные условия, не предусмотренные Договором, Стороны определяют путем переговоров и подписания приложений и дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора. Риск случайной гибели или случайного повреждения предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, переданной им для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет Подрядчик. Все дополнительные соглашения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. При этом оригиналы должны быть направлены почтовым отправлением в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания. Ни одна из Сторон  не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

13. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ПОДРЯДЧИК:  ______________________________________________________

юридический адрес: ____________________________________________________

почтовый адрес: ___________________________________________________

тел.: ____________________________;  факс: _____________________

E-mail: _______________________________________ 

ИНН  _____________  КПП  ____________________

ОКПО  _____________  ОКОНХ  _________________ ОГРН ________________

р/с ______________________________________

к/с ______________________________________  Банк

БИК _________________

ЗАКАЗЧИК:  АО «НАРЗ»

630123, /4

Тел.: [phone];

 

 

Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск

р/с  40702810144070145151

к/с  30101810500000000641 

ПОДПИСИ СТОРОН

  ПОДРЯДЧИК          ЗАКАЗЧИК

_____________________          Управляющий директор

_____________________                                         АО «НАРЗ»

                                       

_____________/ Ф. И.О./          _______________

М. П.                                                                 М. П.

Приложение

  к Договору №_____________

  от «___» ___________ 20__ г

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

по договору _____________ от _____________ 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика Управляющий директор АО «НАРЗ» , и от лица Подрядчика______________________________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о стоимости Капитального ремонта  Заказчика:

№ п/п	Наименование	Заводской №	Страна эксплуатации	Стоимость ремонта с НДС 18%, руб.
1	ВСУ АИ-9В
2	ВСУ АИ-9В
3	ВСУ АИ-9В
4	ВСУ АИ-9В
Стоимость:

       

Стоимость капитального ремонта Изделий составляет ____________________, 00 (________________________________________ 00/100) рублей, в том числе НДС 18%, что составляет ____________________,00 (________________________________________ 00/100) рублей.        

  Подрядчик  Заказчик 

  _____________  ______________