Договор № _ на выполнение работ по противопожарным мероприятиям для нужд учреждений _ (стр. 2 )

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора разрешаются Сторонами путем переговоров.

5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит передаче в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

6. Гарантии

Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение к настоящему Договору). Гарантийный срок на выполненные работы указывается в Техническом задании (Приложение к настоящему Договору). При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работ не освобождает Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ/результата работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ. В случае не предоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ, Подрядчик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у Заказчика такой информации. В случае ненадлежащего выполнения работ, требования Заказчика о повторном выполнении работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного выполнения работ, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный Договором, который был не надлежаще исполнен.

7. Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном пунктами 7.3 – 7.4 настоящей статьи, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент Цены Договора. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 10 % от цены Контракта, что составляет ______,____ рублей За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 1000,00 руб. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договора, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договорм срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/ или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

8. Порядок расторжения Договора

8.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. По требованию Заказчика настоящий Договор, может быть, расторгнут по решению суда по следующим основаниям:

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

- в случае нарушения подрядчиком сроков начала и окончания выполнения Работ (основание - статья 715 ГК РФ);

- в случае систематического (более двух раз подряд) несоблюдении подрядчиком требований по качеству Работ, выполнении подрядчиком Работ с отступлением от требований сметной документации;

- в случае установления факта проведения ликвидации подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в случае установления факта приостановления деятельности подрядчика;

- в случае повреждения подрядчиком инженерных сетей при выполнении Работ;

- в случае установления фактов нецелевого использования средств подрядчиком;

- в случае отступлений в выполненной работе от условий Договора или иных её недостатках в установленные Заказчиком/Уполномоченным представителем заказчика сроки не были устранены подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;

- в случае консервации Объекта;

- в случае применения к подрядчику актов и решений государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих подрядчика права выполнения Работ.

8.3. При расторжении Договора по совместному решению Сторон незавершенные объекты передаются Заказчику, который оплачивает подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом актом сдачи-приемки выполненных Работ.

8.4. При неисполнении, несвоевременном либо некачественном исполнении подрядчиком принятых на себя обязательств Заказчик после установления факта неисполнения, несвоевременного либо некачественного исполнения условий настоящего Договора направляет в адрес подрядчика претензию, содержащею расчет имущественных санкций, подлежащих оплате подрядчиком и (или) предложение о расторжении Договора для последующего расторжения настоящего Договора в досудебном порядке. Срок ответа подрядчика на претензию составляет 10 календарных дней с даты получения претензии.

8.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не разрешенные во внесудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.        Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2.        При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

9.3.        Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4.        Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания его сторонами и

действует до 31.12.2018 года.

  10.2. Сроки выполнения работ соблюдаются согласно Приложению №1.

Неотъемлемыми частями Договора являются:

  - приложение №1 «Техническое задание»,

  - приложение №2 «Спецификация»;

  - приложение №3 «Форма Акт сдачи - приемки выполненных работ».

11. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:	Подрядчик: Юридический адрес: 109202, г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д. 14, стр.1Г, офис 511/5; Фактический адрес: 109202, г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д. 14, стр.1Г, офис 511/5; т/ф: [phone] р/счет 40702810738000137226 в ПАО Сбербанк России к/счет  30101810400000000225 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
Директор ___________________  /___________/	Генеральный директор _____________________

  Приложение

  к Договору № __  от «__» _______  2018г.

Техническое задание

на оказание услуг по проведению противопожарных мероприятия для нужд

ЗАКАЗЧИК Директор ___________________ / __________________/

ПОДРЯДЧИК Генеральный директор _____________________ /

Приложение

  к Договору № __  от «__» _______  2018г

Спецификация

№	Наименование выполняемых работ/услуг	Кол-во	Цена за мІ, (руб.)	Общая стоимость (руб.)
1
2
ВСЕГО
Без НДС, в связи с применением Подрядчиком УСН

Общий срок выполнения работ по Договору составляет: 20 (двадцать) рабочих дней с момента заявления Заказчика о необходимости выполнения работ.

Директор ___________________/ ________/

Генеральный директор _____________________

Приложение

  к Договору № __  от «__» _______  2018г

ФОРМА

АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. __________________  «__» _______ 2018 г.

__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _______________ , с другой  стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № ____________ от «___» __________ 2018 г.

(далее - Договор) Подрядчик выполнил обязательства по оказанию услуг/выполнению работ, а именно: _____________________________________________________________________________

на объекте Заказчика, расположенном по адресу: __________________________________________

2. Фактическое качество и объем услуг соответствует (не соответствует) требованиям Договора: ________________________.

3. Вышеуказанные  услуги  согласно Договору должны быть оказаны до «__» ______ 2018 г., фактически выполнены «___» _______ 2018 г.

4. Стоимость оказанных услуг/выполненных работ составляет: ______________________________

___________________________________________________________________________________

5. Недостатки услуг (работ) выявлены/не выявлены: ______________________.

6. Результаты оказания услуг по Договору: _____________________________.

7. Настоящий Акт является основанием для оплаты Подрядчику оказанных услуг (выполненных работ).

Сдал:                                  Принял

__________________ / _________ М. П.

/___________  М. П.

Форма акта согласована

Директор ___________________ /_____________/

Генеральный директор _____________________ //