Договор поставки № 000-11/10-1262

  ДОГОВОР ПОСТАВКИ  № 000-11/10-1262

       г. Воронеж                                                 «___» ______ 2016 г.

ООО "ДИПОЛЬ-Производство", именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Доверенности №01/12/15-4 от 01.01.2001 г., с одной стороны и акционерное  общество «Концерн «Созвездие», именуемое в дальнейшем «Покупатель», , действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя продукцию, указанную в счетах на оплату (спецификациях), а Покупатель обязуется принять и оплатить ее согласно условиям настоящего Договора.

1.2. Наименование, количество, комплектность и цена поставляемой продукции указываются в счетах на оплату (спецификациях), остальные условия принимаются в редакции, изложенной в настоящем Договоре.

Порядок поставки и приемки продукции
Потребность в поставке продукции в течение срока действия настоящего Договора, определяется Покупателем самостоятельно путем составления заявок в письменной  форме согласно Приложению № 1 к настоящему Договору. В Заявке указывается номер Заявки, номенклатура продукции, ее количество и вид приёмки. Поставка продукции, не указанной в Заявках, не допускается. Такая продукция приемке и оплате не подлежит, если иное не будет предусмотрено соглашением сторон. Периодичность поставок партий продукции в течение срока действия настоящего Договора, определяется Покупателем самостоятельно путем составления заявок. В заявке указываются следующие реквизиты: номер и дата заявки, номер и дата настоящего Договора, срок поставки, наименование продукции, год выпуска, вид приёмки и ее количество. Моментом получения заявки Поставщиком стороны согласились считать момент направления указанной заявки Покупателем в адрес Поставщика факсом по и/или  e-mail: *****@***ru по рабочим дням с 9.00 до 17.00. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заявки Покупателя рассматривает Заявку и выставляет Покупателю счет на оплату (спецификацию), с указанием номера и даты настоящего Договора, номера Заявки, номенклатуры продукции (наименование, обозначение, ГОСТ (для отечественной продукции), производитель (для импортной продукции)), года выпуска, количества, цены и сроков поставки. Счет (спецификация) направляется Покупателю факсом по по рабочим дням с 8.00 до 17.00 или по e-mail: *****@***su. В случае согласия с предложенными Поставщиком условиями поставки продукции Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета (спецификации) направляет Поставщику уведомление о согласии на поставку продукции (спецификацию), подписанное уполномоченным представителем Покупателя. Порядок приемки продукции по количеству и качеству в части, не противоречащей условиям гражданского законодательства РФ и настоящего Договора, регулируется соответственно Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Государственным Арбитражем СССР от 01.01.2001 № П-6 и от 01.01.2001 № П-7 со всеми изменениями и дополнениями. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям документации (ГОСТ, ТУ), приведенной в документе на поставку (спецификации). Доставка продукции на склад Покупателя по адресу: производится силами за счет Поставщика.  Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции считается дата ее доставки на склад Покупателя и подписания Покупателем товарной накладной. Продукция сопровождается следующими документами:

- товарная накладная (ТОРГ-12);

- счет-фактура на поставленную продукцию;

- техническая документация, предусмотренная изготовителем продукции;

- документ, подтверждающий качество (паспорт, этикетка) с отметкой ОТК.

  На тару (упаковку) продукции должна быть нанесена маркировка с указанием: наименования поставщика, наименования компонента, количества, номера партии, даты изготовления.   Досрочная поставка продукции может производиться с письменного согласия Покупателя.   Поставщик обязан выставить и передать Покупателю одновременно с подписанными со своей стороны документами, подтверждающими отгрузку товара, счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки товара.

В случае изменения стоимости отгруженных товаров Поставщик направляет Покупателю корректировочный счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента изменения стоимости отгруженных товаров.

В случае наличия ошибок Поставщик направляет Покупателю исправленный счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления требования Покупателя об исправлении ошибок в счете-фактуре.

Копии указанных документов могут быть переданы в адрес Покупателя по факсу, но с обязательным одновременным направлением оригиналов почтой, курьером или передачей нарочно. Ответственность за идентичность (достоверность) переданных Покупателю копий оригиналам документов несет Поставщик.

При наличии аванса, счет-фактура предоставляется Покупателю не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком предоплаты.

В случае нарушения Поставщиком предусмотренных настоящим пунктом срока и/или порядка предоставления документов, Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 1% от стоимости продукции, документы по которой не представлены.

  Порядок входного контроля поступившей продукции определяется ГОСТ РВ 0015-308-2011, при выявлении несоответствий продукции установленным требованиям её бракуют и возвращают Поставщику с оформлением рекламационного акта по ГОСТ РВ 15.703-2005. СМК Поставщика подтверждается сертификатом соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.   В случае поставки продукции ненадлежащего качества и/или некомплектной продукции, ее замена  продукцией надлежащего качества и/или доукомплектование производятся в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления соответствующего уведомления Покупателя.
Цена и порядок расчетов
Предельная общая сумма по договору 1 149 792,00 (Один миллион сто сорок девять тысяч семьсот девяносто два) рубля 00 копеек, в т. ч. НДС (18%) 175 392 (Сто семьдесят пять тысяч триста девяносто два) рубля 00 копеек. Цены, по которым Поставщик обязуется поставлять продукцию в рамках настоящего Договора, указаны в счетах на оплату (спецификациях). Цена за единицу продукции, указанная в счетах на оплату (спецификациях) к настоящему Договору, окончательная и включает в себя все сопровождающие поставку продукции расходы Поставщика. Оплата своевременно поставленной продукции по конкретной Заявке производится в течение 10 (Десяти) банковских дней после приема и проверки качества продукции на складе Покупателя, согласно п.2.5 настоящего Договора. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Оплата за своевременно поставленную продукцию по конкретной Заявке осуществляется исходя из объема фактически  поставленной продукции в рамках настоящего договора, в размере, не превышающем размер, указанный в п. 3.1. договора. В случае поставки продукции ненадлежащего качества и/или поставки некомплектной продукции оплата поставленной продукции производится в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня полной замены продукции ненадлежащего качества и/или доукомплектования, в соответствии с п. 2.5 настоящего Договора. Покупатель вправе произвести оплату поставленной продукции за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных п.5.2, п.5.5 настоящего Договора (зачет встречного однородного требования в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса РФ). При исполнении настоящего Договора допускается увеличение суммы не более чем на 10 % от стоимости Договора. Потребность в поставке продукции может меняться как в большую, так и в меньшую сторону, не более 10 %. Покупатель не несёт никакой ответственности за неполную выборку продукции, как по позициям, так и по сумме указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
Гарантийные обязательства
Поставщик подтверждает гарантию завода – изготовителя в пределах гарантийного срока, содержащегося в описании продукции, указанной в документе о качестве на продукцию, либо на сайте производителя, но не менее 1 года (12 месяцев) с момента поставки ее Покупателю. Поставщик гарантирует исправность изделий согласно конструкторской документации предприятия – изготовителя при условии соблюдения Покупателем правил хранения, монтажа и эксплуатации Продукции.

5. Ответственность сторон

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки продукции, поставки продукции не соответствующей по количеству, либо поставки продукции ненадлежащего качества, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере 1/100 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от общей цены продукции, подлежащей поставке по соответствующему счету на оплату (спецификации), за каждый день просрочки, включая день фактического выполнения обязательств по поставке, а также уплаты Поставщиком штрафа в размере 5% (пять процентов) от общей цены продукции, подлежащей поставке по соответствующему счету на оплату (спецификации), за каждый факт такого нарушения. В случае неоплаты поставленной в срок Продукции, Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем неустойки (пени) в размере 1/100 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки,  от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки, включая день фактического выполнения обязательств по оплате. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленной некачественной продукции продукцией надлежащего качества и/или доукомплектованием поставленной продукции, в соответствии с п. 2.5 настоящего Договора, осуществляются силами и за счет Поставщика. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от цены единицы продукции, в отношении которой  нарушены гарантийные обязательства, за каждый факт нарушения гарантийного обязательства. За неисполнение обязанности, предусмотренной п.2.3. настоящего Договора Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком единовременного штрафа в размере 5 % от общей цены продукции, подлежащей поставке по соответствующему счету на оплату (спецификации), за каждый факт такого нарушения. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещение причиненных убытков в случае нарушения Поставщиком условий Договора о сроках поставки и качестве продукции. При этом Покупатель направляет Поставщику уведомление за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств по Договору. Прекращение действия настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязательств по настоящему разделу.
Порядок рассмотрения споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего договора, будут разрешаться путём переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок ответа на претензию – 30 дней с момента получения. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению по выбору истца в Третейском суде при Государственной корпорации «Ростех» в соответствии с его регламентом, либо в арбитражном суде по месту нахождения ответчика. При применении процедуры третейского разбирательства стороны руководствуются принципами свободы договора, автономии воли и равноправия сторон. Решения Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех» признаются сторонами обязательными для исполнения, являются окончательными и не подлежат оспариванию.
Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31 декабря 2016 года включительно. Окончание срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательства Поставщика по поставке, а Покупателя – по принятию и оплате продукции, за исключением  обязательств по поставке, а также принятию и оплате продукции, указанной в Заявках, направленных Поставщику до окончания срока действия настоящего Договора. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно в одностороннем порядке только в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Договором. Форс-мажор
Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок (региональных и территориальных), запрета торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций и др. обстоятельств, независящих от воли сторон. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по настоящему Договору, должна не позднее 7 (семи) дней с момента наступления этих обстоятельств в письменной форме известить другую сторону. Несвоевременное, сверх 7 (семи) дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них для освобождения от ответственности. Документ, выданный уполномоченным государственным органом является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Особые условия
Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется  гражданским законодательством РФ. Заявки и счета на оплату (спецификации), оформленные в соответствии с настоящим Договором, подписанные и переданные по факсу, имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в Договоре. Поставщик обязан предоставлять Покупателю информацию об изменениях в составе своих владельцев, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений. В случае нарушения Поставщиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения: Приложение   – Спецификация.

10.Юридические адреса и реквизиты сторон

«Поставщик» -Производство» 197701, г. Санкт-Петербург, / ФИЛИАЛ ББР БАНКА (АО), г. Санкт-Петербург   Тел. [phone]

«Покупатель»   АО «Концерн «Созвездие» Юр. Адрес, почт. адрес: 394018 г. Воронеж, ул.  Плехановская, 14 Тел./ / ; ОГРН1053600445337 Р/с 40702810625000002681 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже,  г. Воронеж; к/сч. 30101810100000000835

«Поставщик» Коммерческий директор -Производство» _________________ «___»______________2016г.

«Покупатель» Генеральный директор АО «Концерн «Созвездие»         ______________  «___»______________2016г.

Приложение

  к Договору поставки № 000-11/10-1262 

от «___»_________2016 г.

  Спецификация  №  от «___» ________ 2016 г.

к договору  поставки №  от «___»_______ 2016 г.

На основании Договора поставки товара № 000-11/10-1262  от «___» ______ 2016 г. и в соответствии с настоящей спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий товар:

№ п/п	Наименование	Характеристика	Кол-во	Цена (в руб. без НДС)	Цена (в руб. с НДС)	Сумма (в pуб.  без НДС)	Сумма (в pуб.  с НДС)
1	СР-15-7 Классик ESD RAL7012, Стол рабочий 1500*700мм	Размер столешницы 1500*700мм Высота от 650 до 900 мм Цвет RAL7012	28	7 600,00	8 968,00	212 800,00	251 104,00
2	ПО-15-3 ESD RAL7012, Основная полка для оборудования 1500*300мм	Размер 1500х300 мм Цвет RAL7012	28	4 500,00	5 310,00	126 000,00	148 680,00
3	ПО-15/1-3 ESD RAL7012, Дополнительная полка для оборудования 1500*300мм	Размер 1500х300 мм Цвет RAL7012	28	3 500,00	4 130,00	98 000,00	115 640,00
4	ЭПА-15, Панель электромонтаж-ная для столов 1500мм	3-х метровый кабель 3x1,5 для подключения к источнику тока, 2 евророзетки с заземлением– цвет белый	28	3 600,00	4 248,00	100 800,00	118 944,00
5	ПФП-15 RAL7012, Панель перфорированная для столов 1500мм	Размер 370х1480 мм Цвет RAL7012	28	1 300,00	1 534,00	36 400,00	42 952,00
6	ДЛ-15/А Комфорт RAL7035, Освещение рабочей поверхности для столов 1500мм	Размер светильника 1400мм	28	5 500,00	6 490,00	154 000,00	181 720,00
7	ТП-02/SV RAL7012, Подкатная тумба	Размер 560х460х640 мм Цвет RAL7012	28	8 800,00	10 384,00	246 400,00	290 752,00
ИТОГО, без НДС	974 400,00
НДС 18%	175 392,00
ИТОГО, с НДС	1 149 792,00

  Итого: 1 149 792,00 (Один миллион сто сорок девять тысяч семьсот девяносто два) рубля 00 копеек, в т. ч. НДС (18%) 175 392 (Сто семьдесят пять тысяч триста девяносто два) рубля 00 копеек. 

Срок поставки:  в течение четырех недель c момента заключения договора.

«Поставщик» Коммерческий директор -Производство» __________________ «___»______________2016г.

«Покупатель» Генеральный директор АО «Концерн «Созвездие»         _______________  «___»______________2016г.