5.4. На основании экспертизы Заказчик передает Исполнителю подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Договору или мотивированный отказ от его подписания.
5.5. Неисключительные права на программное обеспечение, которое будет использовано для создания автоматизированных рабочих мест передаются по Акту приема-передачи неисключительных прав и Сублицензионному договору, которые после подписания становятся неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору.
5.6. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору Исполнитель обязан подписать со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Договору и возвратить экземпляр Акта сдачи-приемки Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе.
5.7. Подписанный между Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Договору является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Заказчика:
6.1.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнения услуг Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оказания услуг. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
6.2. Ответственность Исполнителя:
6.2.1. В случае нарушения сроков оказания услуг и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 1% от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств.
6.2.2. В случае несоответствия оказанных услуг их объему, предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Исполнителю штраф в размере 3% от цены настоящего Договора.
6.2.3. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 1% от цены настоящего Договора, подлежащей оплате, за каждый день с момента уведомления Исполнителя до момента устранения недостатков оказанных услуг.
6.2.4. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную разделом 7 настоящего Договора, если невозможность выполнения обязательств наступила в силу непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств, в том числе войны, стихийных бедствий.
В случае непредвиденных и не зависящих от Исполнителя обстоятельств непреодолимой силы форс-мажора (пожара, наводнение) срок оказания услуг по настоящему Договору соразмерно отодвигается на время этих обстоятельств, лишь, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
7.2. Исполнитель обязан по возможности в течение пяти дней известить в письменной форме Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению условий настоящего Договора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, а также в случае нарушения сторонами своих обязательств, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
8.2. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Саратовской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года, а по расчетам до полного исполнения обязательств.
9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со сторон обязательств по окончательным расчетам.
9.3. Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.4. Расторжение Договора в одностороннем порядке допускается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
10.2.Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
10.3. При исполнении Договора изменение его условий по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
10.4. При исполнении Договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик, является правопреемником подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. В случае перемены государственного заказчика по Договору права и обязанности заказчика по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.6. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Исполнитель в течение 2 (двух) дней обязан письменно известить об этом Заказчика.
10.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение - Спецификация;
Приложение - Перечень получателей услуг на создание автоматизированных рабочих мест и организации информационного взаимодействия;
Приложение - Сублицензионный договор;
Приложение - Лист контроля качества;
Приложение – Акт сдачи-приемки оказанных услуг;
Приложение - Акт приема-передачи неисключительных прав.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» Юридический адрес: 410031, Тел.: +7 (8452) 28-23-90, 28-25-24 , р/с № 000 в Отделение Саратов в г. Саратове, Лицевой счет 018040013 в Министерстве Финансов Саратовской области | Исполнитель: |
Ректор _____________________ / / М. П. | ____________________М. П. |
Приложение
к Договору
от __________ №_________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
О СТОИМОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
№№ п/п | Наименование услуги и характеристики (в соответствии с предметом Договора и техническим заданием) | Ед. измерения | Количество (объем) | Цена в руб. с учетом НДС* | Стоимость в руб. с учетом НДС* |
1. | Оказать услуги по созданию автоматизированных рабочих мест и организации информационного взаимодействия между органами исполнительной власти Саратовской области с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральное Бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России) в соответствии с требованиями по информационной безопасности | Услуга | 1 |
Сроки оказания услуг: в течение 60 дней с момента заключения Договора.
ЗАКАЗЧИК ГАУ ДПО «СОИРО» Ректор ________________________ М. П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________________________________ М. П. |
Приложение
к Договору
от __________ №_________
Перечень получателей услуг на создание автоматизированных рабочих мест и организации информационного взаимодействия
№ п/п | Адреса органов управления образованием | Кол-во |
413370, Саратовская область,Александрово-Гайский район, р. п. Александров Гай, /70 | 1 | |
410210, Саратовская область, Аркадакский район, 5 | 1 | |
412408, Саратовская область, Аткарский район, 74 | 1 | |
412500, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п.Базарный Карабулак, ул. Ленина, 126а | 1 | |
413800, Саратовская область, Балаковский район, комитет, 8-927-155-59-87 | 1 | |
412340, Саратовская область, Балашовский район, 8 | 1 | |
41263, Саратовская область, Балтайский район, с. Балтай, ул. Ленина, 63 | 1 | |
412680, Саратовская область, Вольский район, 6 | 1 | |
412000, Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Шеина, 25 | 1 | |
413450, Саратовская область, Дергачевский район, с. Дергачи, | 1 | |
413900, Саратовская область, Духовницкий район, р. п. Духовницкое, ул. Ленина, 21 | 1 | |
412120, Саратовская область, Екатериновский район, р. п. Екатериновка, ул. Молодежная | 1 | |
413500, Саратовская область, Ершовский район, | 1 | |
413370, Саратовская область, Ивантеевский район, р. п. Ивантеевка | 1 | |
412450, Саратовская область, Калининский район, 1 | 1 | |
412820, Саратовская область, Красноармейский район, 2 | 1 | |
413240, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, проспект Победы, 1 | 1 | |
413540, Саратовская область, Краснопартизанский район, п. Горный, | 1 | |
412430, Саратовская область, Лысогорский район, р. п. Лысые Горы, | 1 | |
413060, Саратовская область, Марксовский район, г. Маркс, проспект Ленина, 51 | 1 | |
412580, Саратовская область, Новобурасский район, р. п. Новые Бурасы, ул. Советская, 7 | 1 | |
413370, Саратовская область, Новоузенский район, 4 | 1 | |
413600, Саратовская область, Озинский район, р. п. Озинки, ул. Ленина, 14 | 1 | |
412750, Саратовская область, Перелюбский район, с. Перелюб, ул. Ленина, 75 | 1 | |
412520, Саратовская область, Петровский район, | 1 | |
413320, Саратовская область, Питерский район, р. п. Питерка | 1 | |
413700, Саратовская область, Пугачевский район, 68 | 1 | |
413133, Саратовская область, Ровенский район, р. п. Ровное, ул. Советская, 24 | 1 | |
412412, Саратовская область, Романовский район, р. п. Романовка | 1 | |
412010, Саратовская область, Ртищевский район, | 1 | |
412370, Саратовская область, Самойловский район, р. п. Самойловка, | 1 | |
410600, Саратовская область, Саратовский район, 3 | 1 | |
413210, Саратовская область, Советский район, р. п. Степное, ул. Клубная, 3 | 1 | |
412170, Саратовская область, Татищевский район, р. п. Татищево, ул. Советская, 13 | 1 | |
412230, Саратовская область, Турковский район, р. п. Турки, ул. Советская, 36 | 1 | |
413410, Саратовская область, Федоровский район, п. Мокроус, | 1 | |
413100, Саратовская область, Хвалынский район, 4 | 1 | |
413310, Саратовская область, Энгельсский район, 0 | 1 | |
412900, Саратовская область, | 1 | |
412163, Саратовская область, п. Светлый, ул. Кузнецова, 6а | 1 | |
413540, Саратовская область, ЗАТО п. Михайловский | 1 | |
Комитет по образованию муниципального образования «Город Саратов», 410031 г. Саратов, /19 | 1 | |
Министерство образования Саратовской области, 2 | 1 | |
ГБУ СО «Центр ППМС», 9 | 1 | |
ИТОГО: | 44 |
Приложение
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
