Договор № _

ДОГОВОР № ____________

г. Санкт-Петербург                 «____» Октября 2016 г.

Федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие «Полярная морская геологоразведочная экспедиция» (ФГУНПП «ПМГРЭ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

       1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в согласованные Сторонами сроки в соответствии с ремонтной сметой (Приложение ) выполнить работы по ремонту и настройке центробежного сепаратора смазочного масла №3 тип  MAPX207S на НИС "Профессор Логачев".

       1.2. Место выполнения работ: борт НИС "Профессор Логачев" в месте его стоянки в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург», Канонерский остров, причал судоремонтный завод» ().

       1.3. Все демонтированные в рамках исполнения договора комплектующие/материалы/иное являются собственностью Заказчика.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ по договору: с даты подписания договора по 28 октября 2016 г.

2.2. Условия выполнения работ:

2.2.1. Частичное выполнение работ не допускается;

2.2.2. Досрочное выполнение работ возможно по согласованию с Заказчиком.

2.3. Заказчик имеет право проверять соответствие работ техническим требованиям без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Для технического надзора, согласования и решения всех прочих вопросов Заказчик назначает своего представителя.

2.4. Заказчик вправе аннулировать или изменить какие-либо позиции ремонтной сметы, а также уменьшать или увеличивать объем работ во время выполнения Подрядчиком работ по результатам дефектации и/или замечаний РМРС до даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

2.5. Все ремонтные работы выполняются Подрядчиком, руководствуясь условиями договора в соответствии с международными стандартами, требованиями РМРС, Техническими условиями, Техническими регламентами, инструкциями по эксплуатации на ремонт, требованиями Заказчика.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Порядок проведения работ Подрядчиком организуется по распорядку дня на судне и устанавливается с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. При необходимости проведения работ в выходные дни Подрядчик заранее уведомляет об этом Заказчика, для организации и обеспечения безопасного проведения работ.

3.2. Заказчик предоставляет (по необходимости) за свой счет в распоряжение персонала Подрядчика отдельное нежилое помещение на объекте (судне) для хранения технической документации, технологического оборудования, инструмента и другого оборудования Подрядчика и не несет ответственности за сохранность вышеперечисленного имущества Подрядчика.

4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Стоимость работ по договору установлена в результате согласования сторонами ремонтной сметы и составляет 201 470 (Двести одна тысяча четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается, т. к. Подрядчиком применяется упрощенная система налогообложения.

Стоимость договора включает в себя стоимость работ согласно ремонтной смете, стоимость технической документации, стоимость СЗЧ, необходимых для ремонта электронных блоков, расходы по доставке и использованию рабочего инвентаря, оформление Подрядчиком всех разрешительных документов для прохода/проезда к месту выполнения работ автотранспорта/персонала Подрядчика, оформление всех разрешений на судоремонтные работы, стендовые испытания оборудования/механизмов, демонтаж и последующий монтаж оборудования/механизмов на судно, установка вспомогательных/временных сооружений, необходимых для производства работ, все обязательные платежи по налогам и сборам, пошлины, сборы и другие платежи (расходы), непосредственно связанные с выполнением Подрядчиком работ по договору. Также в стоимость выполнения работ по договору входят все затраты Подрядчика по обеспечению доступа к оборудованию с применением необходимой для этого спецоснастки и инструмента.

Стоимость работ по ремонтной смете является твердой и изменению не подлежит.

4.2. Затраты, не включенные в стоимость работ по договору, не подлежат оплате со стороны Заказчика.

4.3. Платежи по договору осуществляются в российских рублях.

4.4. Заказчик производит оплату за выполненные Подрядчиком работы в течение 10-ти банковских дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Обязательства Подрядчика:

5.1.1. Выполнить работы, предусмотренные условиями договора, с надлежащим качеством и в установленные договором сроки.

5.1.2. До начала производства работ согласовать с Заказчиком порядок их проведения на объекте (судне) Заказчика.

5.1.3. Произвести дефектацию узлов, судовых механизмов и деталей, указанных в ремонтной смете. Результаты дефектации отражаются в акте дефектации, согласованном с Заказчиком.

5.1.4. По окончании работ Подрядчик передаёт Заказчику информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ и надлежащую документацию по выполненным работам, включая, но не ограничиваясь: акт дефектации, технологические указания на ремонт, отчеты, акты ОТК, ведомость снятых СТСиК, в противном случае акт сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком не подписывается и возвращается Подрядчику для устранения замечаний.

5.1.5. Испытания оборудования и судовых механизмов производятся Подрядчиком по согласованной с Заказчиком программе. Если при проведении испытаний будут выявлены какие-либо дефекты в выполненных работах, Подрядчик устраняет эти дефекты за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки.

5.1.6. Подрядчик соблюдает и отвечает за выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, природоохранного законодательства и санитарных норм на объекте (судне) Заказчика и на территории, используемой им для выполнения работ, в течение всего периода выполнения работ, и несет ответственность перед соответствующими государственными органами в случае их нарушения.

5.1.7. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет наводить порядок в местах проведения работ каждый день по их окончании в соответствии с установленными на объекте (судне) и территории, на которой находится объект (судно) требованиями.

5.1.8. Подрядчик обязуется доставлять Заказчику оригиналы отчетных документов по договору, актов, счетов, счетов-фактур, иных документов по договору заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты оплаты работ Заказчиком.

5.2. Обязательства Заказчика:

5.2.1. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за выполнением работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика, осуществляет приемку выполненных работ.

5.2.2. Заказчик обеспечивает участие представителя РМРС в процессе приёмки работ по договору.

5.2.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ (этапа работ) Заказчик должен осмотреть и принять результаты работ или уведомить Подрядчика об обнаружении недостатков результатов работ/отступлений, ухудшающих результаты работ и предоставить мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки работ.

5.2.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями договора.

5.2.5. Обязательства Сторон считаются выполненными со дня подписания Сторонами исполнительной ремонтной ведомости работ, на основании которой сторонами оформляется Акт выполненных работ (финансовый акт).

6. ГАРАНТИИ.

6.1. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение 12 (двенадцати) месяцев (на отдельные работы, отдельные механизмы и узлы, на которые существует гарантия изготовителя – не менее их срока) с момента подписания Сторонами Акта приёма-сдачи работ.

6.2. Если в течение гарантийного срока при нормальной эксплуатации, Заказчиком будут выявлены дефекты, проявившиеся в результате некачественного выполнения работ, Заказчик направляет Подрядчику рекламационный акт с указанием недостатков (дефектов), порядка (условий) и сроков их устранения.

6.3. Рекламации на выявленные дефекты предъявляются Подрядчику в письменном виде с указанием времени и места обнаружения дефекта.

6.4. Устранение неисправностей механизмов, возникших в гарантийный период не по вине Заказчика, что подтверждается двухсторонним Актом, составленным представителями Заказчика и Подрядчика, а по вине Подрядчика, производится силами Подрядчика и за его счет в согласованные с Заказчиком сроки.

6.5. При невозможности устранения Подрядчиком выявленных неисправностей в гарантийный период Заказчик вправе устранить неисправность самостоятельно или с привлечением сторонней организации. Возмещение Подрядчиком Заказчику расходов, связанных с устранением дефектов, производится на основании представленных Заказчиком Подрядчику документов, подтверждающих обоснованность произведенных расходов.

6.6. Подрядчик не несет ответственности за неисправности, отказы, повреждения, вызванные нарушениями правил технической эксплуатации механизмов/оборудования, наступившие в связи с нарушением инструкции по эксплуатации или обычным износом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать из суммы вознаграждения, причитающегося Подрядчику за выполнение работ по договору, суммы пеней, штрафов, предусмотренных условиями договора; суммы штрафов, наложенные на должностных лиц Заказчика и/или Заказчика контролирующими органами; суммы расходов Заказчика, направленных для погашения убытков третьих лиц в связи с нарушением Подрядчиком правил/технологии/требований выполнения работ, а также иных требований законодательства РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за предоставленные во временное пользование Заказчиком на время выполнения работ технологическую оснастку и подъемно-транспортное оборудование.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала/окончания работ, предусмотренных договором, Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать из суммы вознаграждения, причитающегося Подрядчику за выполнение работ по договору, сумму пеней из расчета 0,1% от стоимости работ, предусмотренной п.4.1. договора, в день за каждый день просрочки, при этом обязательства по оплате выполненных работ Заказчиком считаются исполненными надлежащим образом.

7.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков и/или комплектности предоставления документов в порядке выполнения условий п. п.5.1.4., 5.1.8. договора, Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать из стоимости выполненных Подрядчиком работ штраф в размере 0,1% от стоимости работ, предусмотренной п.4.1. договора, за каждый день просрочки предоставления документов.

7.5. Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать из стоимости выполненных Подрядчиком работ штраф в размере 1% от стоимости работ за каждый выявленный факт некачественного выполнения работ, при этом обязательства по оплате выполненных работ Заказчиком считаются исполненными надлежащим образом.

7.6. В иных случаях Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства РФ, при этом стороны договорились о неприменении к обязательствам Заказчика по оплате услуг по настоящему договору положений ст.317.1 ГК РФ.

8. ФОРС-МАЖОР.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (обстоятельств форс-мажора), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора. К таковым  обстоятельствам относятся обстоятельства непреодолимой силы природного характера (наводнение, землетрясение, ураган и т. п.).

8.2. В случае наступления вышеуказанных обстоятельств, срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о наступлении и характере этих обстоятельств в письменном виде незамедлительно, в срок не более десяти календарных дней с момента их наступления.

8.4. Письменное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы должно содержать полные данные о наступлении и характере подобного рода обстоятельств, а также о возможных последствиях.

8.5. Не извещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, другой Стороны, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут действовать более двух календарных месяцев, то полномочные представители Исполнителя и Заказчика встретятся с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия, однако если в течение дополнительных двух календарных месяцев Стороны не смогут договориться, то каждая из Сторон вправе расторгнуть договор.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении договора, будут разрешаться путем переговоров.

9.2. В случае недостижения согласия между сторонами по поводу возникших споров и разногласий, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2016 г, а в части исполнения обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

10.2. Все переговоры и переписка между сторонами относительно договора, имевшие место до его подписания, теряют силу со дня вступления договора в силу.

10.3. Договор может быть дополнен, изменен и/или расторгнут только на основании взаимного согласия сторон, что подтверждается соответствующими дополнительными соглашениями в письменной форме, подписываемыми уполномоченными представителями сторон и являющимися неотъемлемой частью договора.

10.4. Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную  юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон.

10.5. Неотъемлемой частью договора являются Приложения к договору.

10.6. Основания расторжения и прекращения договора определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ.

11.1. Приложение – ремонтная смета.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: РФ, 198097, СПб, пр. Стачек, дом №37, литера А, оф.326 ИНН  7805647354  Р\с 40702810430260002186 К\с 30101810300000000811 Филиал № 000 ВТБ24(ПАО)     ОКТМО  40339000	ЗАКАЗЧИК: ФГУНПП «ПМГРЭ» РФ, 198412, СПб,   Р/сч № 000 Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт – Петербург, К/сч № 000     ОКТМО 40372000  , 73.10, 74.20.31
Генеральный директор _____________________/ / М. П.	Директор ФГУНПП «ПМГРЭ» ________________________/Крюков  В. Д./ М. П.

Приложение

к Договору № ______________

  от «___» октября 2016г.

Ремонтная смета

Федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие «Полярная морская геологоразведочная экспедиция» (ФГУНПП «ПМГРЭ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», директора , действующего на основании Устава, с одной стороны и (далее - Подрядчик), , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, настоящей спецификацией достигли соглашения о нижеследующем:

Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту и настройке центробежного сепаратора смазочного масла №3 тип  MAPX207S на НИС «Профессор Логачев», а Заказчик принять и оплатить работы, согласно приведенной таблице:

Спецификация на центробежный сепаратор типа МАРХ207S смазочного масла №3

(серийный номер 4046833)

№ п/п	Товар	Кол-во	Ед. изм.	Цена,  руб.	Сумма, руб.
Номер	Наименование
1	Ремонт центробежного сепаратора типа МАРХ207 смазочного масла №3	1	шт	89 500,00	89 500,00
2	99999104-35	Промежуточный сервисный комплект МАРХ207	1	шт	12 300,00	12 300,00
3	99999204-10	Основной сервисный комплект для сепаратора МАРХ 207	1	шт	26 600,00	26 600,00
4	71921	Червяк	1	шт	13 900,00	13 900,00
5	22405	Шайба	12	шт	75,00	900,00
6	64227	Шплинт осевого амортизатора	1	шт	85,00	170,00
8	71383	Вертикальный вал	1	шт	46 000,00	46 000,00
9	60571	Вкладыш муфты	1	шт	3 100,00	3 100,00
10	Редукторное масло (канистра -20л.)	1	шт	9 000,00	9 000,00
ВСЕГО (без НДС)	201 470,00

Общая сумма: 201 470 (Двести одна тысяча четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Подрядчиком применяется упрощенная система налогообложения.

  2. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, - для обычного использования результата работы такого рода.

- Все требования к выполняемым работам, в том числе к материалам и технологиям, содержащиеся в договоре или в приложениях к нему, а также в действующих нормах выполнения данного вида работ, должны быть, безусловно выполнены, что должно быть отражено документально (исполнительная ведомость).

- Во всех случаях, когда в договоре или в приложениях к нему имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые материалы, оборудование и другие товары, а также выполняемые работы и испытания, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах.

В случаях, когда применяются иные, нежели указанные в настоящем договоре, или в приложениях к нему, международные  признанные стандарты, обеспечивающие в основном эквивалентные или более высокие требования, по сравнению с указанными стандартами и нормами, они будут приняты, при условии их рассмотрения и утверждения Заказчиком. Различия между указанными стандартами и предлагаемыми альтернативными стандартами, обоснования для их применения, а также подтверждение Подрядчика о том, что предлагаемые альтернативные стандарты устанавливают требования не ниже/легче стандартов, указанных в настоящем договоре или в приложениях к нему, должны быть детально изложены в письменной форме Подрядчиком. В случае если Заказчик приходит к заключению, что такие предложенные отклонения не обеспечивают в основном равноценного выполнения договора, Подрядчик должен принять стандарты, указанные в настоящем договоре или в приложениях к нему.

- Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормами и требованиями РМРС.

- При нарушении пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, иных объектов, конструкций и оборудования, непосредственно не подразумевающих воздействия на них при выполнении работ в результате использования строительной или иной техники должно восстанавливаться в обязательном порядке за счет Подрядчика.

- Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ.

- Заказчик должен обеспечивать безусловное соблюдение "Обязательных постановлений Морской Администрации порта Санкт-Петербург" и "Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах РФ и на подходах к ним", санитарных правил.

       3. Настоящая Спецификация составлена и подписана в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

       4. Подписи Сторон:

Генеральный директор ___________________/ м. п.

Директор ФГУНПП «ПМГРЭ» ______________________/ м. п.