Договор № _ на выполнение работ по установке мостовой пробки (стр. 2 )

4.5. Не предоставление в установленный срок мотивированных возражений не означает приемку Работ. Подписание документов о приемке Работ без замечаний не лишает и не ограничивает прав Заказчика, основанных на ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком (в том числе не качественном выполнении Работ, выполнении Работ в неполном объеме, просрочке выполнения Работ  и пр.).

4.6. Допускается принятие к учету выполненных объемов Работ в отчетном месяце по документам предоставленным Заказчику в виде скан-копий в формате pdf оригиналов подписанных документов (с направлением посредством электронной почты, факсимильной связи), при этом их оригиналы должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления скан-копии.

4.7. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

Выставляемые Подрядчиком счета-фактуры должны соответствовать требованиям, установленным действующим налоговым законодательством.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Стороны договорились, что в процессе исполнения настоящего Договора возможен обмен конфиденциальной информацией, составляющей коммерческую тайну.

Передача и использование информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, будет осуществляться на основании заключенного между Сторонами соглашения о конфиденциальности (Приложение ), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.2. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению, в том числе путем опубликования, передачи или сообщения ее любым иным способом, включая все виды фотокопирования или иного воспроизведения без предварительного письменного согласия Заказчика.

5.3. Не считается разглашением передача конфиденциальной информации по требованию органов власти, управления, имеющих на это право в соответствии с законодательством РФ.

5.4. Обязательства по соблюдению конфиденциальности остаются в силе в течение трех лет после прекращения действия настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Риски гибели и/или случайных повреждений скважины в период производства работ до подписания акта сдачи скважины принимает на себя Подрядчик.

6.3. Уступка прав и обязательств по настоящему договору, в порядке определенном статьей 382 ГК РФ без письменного согласия Заказчика не допускается, в противном случае Заказчик имеет право выставить Подрядчику штраф в размере 300 000 рублей за каждый случай.

6.4. В случае просрочки оплаты выполненных работ более чем на 30 дней (календарных дней) Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере  0,01% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости неоплаченных работ.

6.5. Подрядчик компенсирует Заказчику все убытки, ущерб и дополнительные расходы, возникшие вследствие несвоевременного и/или некачественного (ненадлежащим образом) выполнения Подрядчиком настоящего Договора, в том числе вынужденный простой бригад испытания Заказчика, убытки и ущерб, связанные с применением оборудования не  соответствующего скважинным условиям и планом работ.

6.6. Уплата Подрядчиком пени, убытка или ущерба производится на основании протокола геолого-технического совещания с участием представителей Сторон и/или письменного уведомления Заказчика с указанием сроков и возможности их возмещения.

6.7. Подрядчик несет ответственность в течение всего срока действия Договора за причиненные потери, повреждения или уничтожение действующих коммуникаций, зданий, сооружений и оборудования Заказчика, переданных Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора, включая оборудование, используемое на поверхности и подземное, независимо от того, по вине или в результате небрежности персонала Подрядчика возникли потери. Исключение составляют случаи, когда повреждения или уничтожение оборудования были вызваны действиями Заказчика или третьих лиц, привлекаемых Заказчика.

6.8. В случае возникновения убытков, указанных выше, в результате неосторожных действий Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику реальный ущерб в полном объеме.

6.9. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности по любым претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с пребыванием персонала Подрядчика на Объекте, в том числе в связи с увечьем и несчастными случаями.

6.10. Подрядчик несет ответственность и возмещает Заказчику стоимость причиненного ущерба за нарушение законодательства в области охраны окружающей природной среды, произошедшие по вине Подрядчика, и компенсирует Заказчику, за счет собственных средств, затраты на возмещение убытков вследствие применения контролирующими органами к Заказчику штрафных санкций, требований возмещения убытков и увеличения платежей за нарушение природоохранного законодательства. 

6.11. При допущении брака в работе при несоблюдении Подрядчиком плана работ, либо по причине неисправности технологического оборудования Подрядчика, либо по вине персонала Подрядчика, Подрядчик своими силами и за свой счет повторно выполняет некачественно выполненную работу.

6.12. За нарушение Подрядчиком, или привлеченным Субподрядчиком, Положения П 06.09-29-2016/1 «Порядок допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на опасных производственных объектах  бурение»  (Приложение к настоящему Договору), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в соответствии с «Соглашением о перечне нарушений и штрафных санкций в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды» (Приложение к настоящему Договору).

6.13. За нарушение начального и конечного сроков выполнения работы, Заказчик вправе начислить и предъявить Подрядчику штраф в размере суточной ставки простоя бригады испытания (приложение №5) за каждые сутки ожидания.

6.14.Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки, предусмотренной настоящим договором.

6.15. Заказчик вправе произвести удержание (односторонний зачет) пени и штрафов, предусмотренных настоящим Договором, из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Договору.

6.16. Если авария, осложнение, инцидент, простой или брак произошли по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, и повлекли за собой простой других подрядчиков, привлеченных Заказчиком, то Подрядчик компенсирует простой других подрядчиков, привлеченных для строительства скважины.

6.17. Простои, произошедшие в ходе выполнения настоящего договора, оплачиваются виновной стороной по истечении 30 (Тридцать) календарных дней, с момента подписания акта о простое. В случае вины Заказчика - в размере суточной ставки сервисного сопровождения Подрядчика (в режиме простоя), при наличии вины Подрядчика - по суточной стоимости содержания буровой установки и буровой бригад Заказчика (Приложение ).

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до ___________2018 года, а в части расчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. После вступления в силу настоящего Договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к его предмету или условиям, теряют силу.

8.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему Договору. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

-        По соглашению Сторон;

-        При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление Подрядчику. При этом Заказчик обязан уплатить Подрядчику только стоимость фактически выполненных, документально подтвержденных и принятых Заказчиком Работ на момент расторжения.

-        В случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором.

-        В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.4. При расторжении Договора по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по фактически выполненным объемам Работ.

8.5. В случае расторжения Договора в результате нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика полного возмещения причиненных убытков.

8.6. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. Сторона, имеющая претензию к другой Стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой Стороной своих обязанностей, предусмотренных Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить другой Стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений.

8.7. Претензия принимается к рассмотрению при условии, что в ней указывается:

-        требования заявителя претензии;

-        сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;