Проект

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

  № 000/

_______________________________

г. _____________

"__ "____________________ г.

Федеральное казенное предприятие «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________, действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор), на основании протокола закупочной комиссии №____________________ от ___________, о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется поставить воздуховоды и нипель  (далее - Товар) в рамках обеспечения государственного контракта № 000/141-101 от 01.01.2001г., заключённого между АО «ГРЦ Макеева» и ФКП «НИЦ РКП», который заключен в рамках основного государственного контракта по ГОЗ № 000/Н/2/5/11-11-ДГОЗ от 01.01.2001г. между Министерством обороны РФ и АО «ГРЦ Макеева», на условиях и в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, установленные Договором. Наименование, количество, ассортимент, комплектность, технические характеристики Товара указаны в Спецификации (Приложение ),  являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3 Поставщик гарантирует, что поставляемый по Договору Товар является новым, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен правами третьих лиц. Нарушение данных гарантий дает Заказчику безусловное право в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Поставщику понесенных убытков.

1.4. Договор заключается во исполнение Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы, в целях выполнения государственного оборонного заказа.

Идентификационный номер государственного контракта  (ИГК) № 000

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ. ПРИЕМКА ТОВАРА

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар не позднее 30 (тридцати) календарных  дней после заключения договора.

2.2. Доставка Товара должна осуществляться Поставщиком своими силами и за свой счет по предварительному согласованию с Заказчиком на склад Заказчика, расположенный по адресу: МО, Сергиево-Посадский р-он,

2.3. Поставщик обязан подготовить Товар к передаче  Заказчику: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке, погрузке, разгрузке и хранении, а также идентифицировать Товар путем нанесения маркировки и т. д.

2.4. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с даты передачи товара уполномоченному представителю Заказчика и подписанием последним товарной (товарно-транспортной) накладной.

Датой передачи Товара считается дата, указанная Заказчиком в товарной (товарно-транспортной) накладной.

2.5. Право собственности, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара согласно п. 2.4. Договора.

2.6. При приемке Товара уполномоченный представитель Заказчика проверяет Товар на соответствие его условиям Договора, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, а также количеству, ассортименту и упаковке Товара.

2.7. При приемке Товара Заказчик обязан осмотреть Товар на наличие явных недостатков/дефектов (царапины, вмятины, нарушение целостности упаковки и т. д.).

2.8. При обнаружении Заказчиком недостатков при приемке Товара, несоответствий условиям Договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, Заказчик уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате Поставщику в письменной форме акт о возврате.

2.9. Все расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего условиям Договора Товара, несет Поставщик.

2.10. Вместе с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику документы на него (технические описания, счет-фактуру, товарную накладную, сертификат качества или паспорт).

2.11.Для проверки поставленных Товаров, в части их соответствия условиям настоящего Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих договоров.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.   Цена Договора составляет ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, _ (в том числе НДС – __ процентов, ______ (______) рублей ___ (___) копеек) (далее – Цена Договора), является твердой и определяется на весь срок действия Договора за исключением случаев, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

3.2. Оплата товара осуществляется в российских рублях.

3.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора.

3.4. В Цену Договора включены стоимость упаковки, фурнитуры, сборочных, установочных погрузочно-разгрузочных, пусконаладочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию товара и иные расходы, связанные с поставкой товара.

3.5. Оплата товара производится по факту поставки на основании предъявленного Поставщиком Заказчику счета, товарной накладной, счет-фактуры,  путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в срок, не превышающий 30 (тридцати) банковских дней со дня поставки товара.

3.6. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, при перечислении денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, обязанность Заказчика по оплате поставленного товара будет считаться исполненной надлежащим образом.

3.7. Обязательства Заказчика по оплате поставленного товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3.8. Изменение Поставщиком в одностороннем порядке общей стоимости Договора в течение срока его действия не допускается.

3.9. Все расчеты по настоящему договору должны осуществляться с использованием отдельного счета открытого в уполномоченном банке в соответствии с Федеральным законом -ФЗ «О государственном оборонном заказе».

  3.10. После проведения оплаты по контракту Поставщик  в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику  акт сверки расчетов по договору – Приложение к Договору. В случае, если расчеты по договору не завершены в год заключения Договора, Поставщик  в течение первых 10 (десяти) рабочих дней наступившего года представляет Заказчику акт сверки расчетов по договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Поставщика:

4.1.1. Поставить Товар надлежащего качества в сроки и на условиях,  предусмотренных Договором.

4.1.2. Вместе с Товаром передать Заказчику входящие в его комплектацию принадлежности и документы.

4.1.3. При наступлении гарантийных случаев устранять недостатки в соответствии с условиями Договора.

4.1.4. Передать Товар свободным от прав третьих лиц.

4.1.5. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по Договору в течение 1 дня с момента их возникновения.

4.1.6. Обеспечить допуск уполномоченных представителей Заказчика и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию Поставщика и условий для осуществления ими контроля над исполнением настоящего договора в соответствии с Федеральным законом -ФЗ «О государственном оборонном заказе», в том числе на отдельных этапах его исполнения.

4.1.7. Организовать и провести предусмотренные технической документацией испытаний опытных и серийных образцов (комплексов, систем) вооружения, военной, специальной, космической, ракетно-космической техники, а также материалов и комплектующих изделий, если проведение таких испытаний предусмотрено технической документацией.

4.1.8. По запросу Заказчика предоставлять информацию о каждом привлеченном соисполнителе (полное наименование соисполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, ИНН, код причины постановки на учет в налоговом органе ) и иную информацию, предоставление  которой предусмотрено Федеральным законом -ФЗ «О государственном оборонном заказе».

4.1.9. Использовать для расчетов отдельный счет, определенный п. 3.9. настоящего договора.

4.1.10. Обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением настоящего договора, в соответствии с Федеральным законом -ФЗ «О государственном оборонном заказе».

4.1.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

4.2. Права Поставщика:

4.2.1. Требовать своевременной приемки поставленного Товара.

4.2.2. Требовать оплаты по Договору за надлежащим образом поставленный  и принятый Заказчиком Товар в установленные сроки.

4.2.3. Требовать уплаты штрафных санкций за неисполнение Заказчиком своих обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.2.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Заказчиком своих обязательств.

4.2.5. Досрочно исполнить обязательство по Договору, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Заказчика по досрочной оплате принятого Товара.

4.3. Обязанности Заказчика:

4.3.1. Обеспечить приемку Товара, соответствующего условиям настоящего Договора,  и оплатить его на условиях, установленных настоящим Договором.

4.3.2. При приемке Товара проверить его соответствие условиям Договора.

4.3.3. Обязан участвовать в испытаниях опытных и серийных образцов (комплексов, систем) вооружения, военной, специальной, космической, ракетно-космической техники, а также материалов и комплектующих изделий, если проведение таких испытаний предусмотрено технической документацией.

4.4. Права Заказчика:

4.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

4.4.2. Требовать передачи Товара с сопроводительными документами в соответствии с условиями Договора и в установленный Договором срок.

4.4.3. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором, привлекать независимых экспертов.

4.4.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

4.4.5. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков Товара.

4.4.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара, потребовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков или доукомплектования Товара.

4.4.7. Вправе осуществлять контроль над исполнением настоящего договора, в том числе  на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.

4.4.8. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Поставщиком своих обязательств.

5.  ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА

5.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товаров.

5.2. Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также сопровождаться документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации для реализации Товара, в том числе подтверждающими качество Товара.

5.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшим в употреблении, не находящимся в залоге, под арестом или под иным обременением.

5.4. Гарантийный срок на весь Товар составляет  12 месяцев и исчисляется со дня изготовления.

Гарантийный срок распространяется на весь Товар, поставляемый в рамках Договора.

5.5. Если в течение срока гарантии или при приемке выявятся недостатки, неполнота и (или) некомплектность Товара, Поставщик обязуется за свой счет устранить все обнаруженные недостатки (дефекты), путем исправления либо полной или частичной замены, а также допоставить недостающие принадлежности Товара на основании соответствующих претензий Заказчика в течение 10 календарных дней с момента их получения.

Транспортные и другие расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, а также допоставкой недостающего Товара несет Поставщик.

Указанный в п.5.4. Договора срок в отношении новых товаров, поставленных взамен дефектных, начинается с даты поставки.

5.6. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

5.7. Гарантийному ремонту (замене) не подлежит Товар:

- эксплуатировавшийся не должным образом, в том числе имеющий по вине Заказчика механические повреждения;

- эксплуатировавшийся или хранившийся в ненадлежащих условиях (среде).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного товара Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате поставленного товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате поставленного товара. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части цены поставленного товара.

6.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств по Договору, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере ____ (______________________) рублей __ копеек.1

(Размер штрафа определяется в следующем порядке:

-  2,5 процента цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

- 2 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

- 1,5 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

- 0,5 процента цены договора в случае, если цена договора превышает 100 млн. рублей).

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - Цена договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товара;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа является фиксированным и составляет ____(_____________________) рублей __ копеек.2

(Размер штрафа определяется в следующем порядке:

- 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 

- 1 процент цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

- 0,5 процента цены договора в случае, если цена договора превышает 100 млн. рублей).

6.5.        Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

6.6.        Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Поставщиком Заказчику документах, несет Поставщик.

6.7. В случае установления Заказчиком или уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его уведомления. Проценты в соответствии со ст.317.1 ГК РФ не начисляются и взысканию не подлежат.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2018 года, а в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. Заказчик при необходимости и по согласованию с Поставщиком  вправе провести дополнительную закупку в рамках настоящего Договора на сумму не более 30% от цены настоящего Договора.

7.3. Сторона, получившая дополнительное соглашение к Договору обязана рассмотреть его в течение 10 рабочих дней с момента получения и направить подписанный экземпляр или мотивированный отказ от подписания другой Стороне.

В случае не достижения согласия по дополнительному соглашению Договор подлежит расторжению по соглашению Сторон. 

7.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения условий Договора одной из Сторон.

7.5. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, установленный Договором, а также поставка Товара не соответствующего условиям Договора:

- неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

7.6. Нарушение Договора Заказчиком предполагается существенным в случаях:

- неоднократного нарушения сроков оплаты Товара;

- необоснованного отказа от приемки Товара.

7.7. Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения не предусмотрен в уведомлении.

7.8. Прекращение (окончание) срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении его условий.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения условий Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др.

Досудебное урегулирование спора является обязательным.

8.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спор на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Ответчика.

9.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

9.1 Стороны договорились, что при исполнении своих обязательств по Договору, их работники или посредники, а также их аффилированные лица не выплачивают, не будут предлагать и разрешать осуществление выплат каких-либо денежных средств или вручения ценностей, любым лицам, прямо или косвенно связанным с исполнением Договора, для оказания влияния на действия или принятия решения этих лиц, с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ.

9.2 Стороны подтверждают, что при исполнении своих обязательств по Договору их работники или посредники, а также их аффилированные лица, не будут осуществлять действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп или иные противоправные действия, нарушающие требования действующего законодательства РФ, международных актов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

9.3 В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение, изложенное в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении, исчисляется с даты направления письменного уведомления.

9.4  В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо пунктов настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, квалифицируемых действующим законодательством РФ, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.5.  В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Договора неправомерных действий или неполучения другой Стороной в установленный настоящим разделом срок подтверждения, что нарушение произошло или произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор – в связи с неисполнением другой Стороной условий настоящего раздела, вправе требовать от виновной Стороны полного возмещения ущерба, как с неисполнением обязательств по Договору.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Ни одна из Сторон не может передать свои права и обязанности по Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.3. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в трехдневный срок письменно уведомить об этом друг друга.

10.4. Документы, переданные по факсимильной и электронной связи, имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами должен быть произведен Сторонами не позднее 30 рабочих дней. 

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Поставщика, другой - у Заказчика.

10.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:

- Спецификация (Приложение );

- Акт сверки расчетов (Приложение ).

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» Почтовый адрес и индекс 141320, Московская область, Сергиево-Посадский  район, Факс: [phone] Телефон: 8 [phone], 8 [phone] Банковские реквизиты:_________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Генеральный директор ___________________// М. П.

Поставщик [полное наименование] Почтовый адрес и индекс - [вписать нужное] Факс - [вписать нужное] Телефон - [вписать нужное] ИНН - [вписать нужное] Расчетный счет N [вписать нужное] в банке [вписать нужное] в г. [вписать нужное] кор. счет N [вписать нужное] БИК - [вписать нужное] [Должность. Фамилия, И. О.] _________________________ М. П.

Приложение

  к договору № 000

/_____________от «__» ____________

       

СПЕЦИФИКАЦИЯ

       

№ п/п	Наименование товара	Параметры (Технические характеристики)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед./руб. с НДС	Сумма/руб. с НДС
1	Воздуховод прямошовный Д=500мм х 0,8	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т 0,8мм Соединение: фланцевое	П. м.	50
2	Воздуховод стальной	Воздуховод гибкий теплозвукоизолированный ИзоАЛ 508мм*10м (аналог допускается)	Шт.	6
3	Ниппель внутренний д.500мм т.0,7мм	Ниппель внутренний, соединительный, оцинкованный, круглый Д=500 мм, толщина стали 0,70 мм	Шт.	12

  Итого:

  Сумма НДС 18%:        

ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК
Генеральный директор	Должность, Фамилия, И. О.
___________________//	___________________/___/
М. П.	М. П.

  Приложение

       к договору № 000/_________________от «__» ____________

  АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

по договору от «___»_____________ 201__г. № ________

между ФКП «НИЦ РКП» и _____________________________________

  (наименование организации)

по состоянию на _____________________________________________.

№ п/п	Оплачено Заказчиком	Принято товара
№ платежного поручения	Сумма (рублей)	№ акта, дата	Сумма (рублей)
Итого	Итого

Сальдо на _____________________________  _____________________

  (дата)  (сумма)

В пользу __________________________________

  ЗАКАЗЧИК  ПОСТАВЩИК

_______________  _____________________  _____________ ________________________

  (подпись)  (Ф. И.О.)  (подпись)  (Ф. И.О.)

Главный бухгалтер  Главный бухгалтер

_______________  _____________________  _____________ ________________________

  (подпись)  (Ф. И.О.)  (подпись)  (Ф. И.О.)

1 Заполняется при заключении договора.

2 Заполняется при заключении Договора.