Запрос котировок на поставку медицинских изделий (инсулиновая помпа) для нужд ОГАУЗ «Детская больница №1» (стр. 6 )

7.3.  В случае нарушения сроков поставки, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку (пеню). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,  Поставщику начисляются штрафы в размере 10% от цены Договора.

7.5. Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по данному Договору.

Форс-мажор

8.1.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательства по настоящему Договору. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть письменно подтверждены соответствующими компетентными органами государственной власти.

8.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее,  чем за 3 (три) календарных дня известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении одного месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут одной из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

Срок действия  Договора

  9.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами по данному Договору.

Заключительные положения

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке Заказчиком по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

10.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Все споры, по которым Сторонами не достигнуто согласие, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Томской области.

10.4. Ни одна из Сторон Договора не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне.

10.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение – Спецификация к Договору.

Реквизиты сторон

Заказчик:  ОГАУЗ «Детская больница №1»  634050,   р/счет  40601810400003000001 в Отделение Томск г. Томск     Подписи Сторон:    ___________________//

Поставщик: _____________________/______________/

Приложение к договору №_____________________

от «____»____________2017г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. без НДС, руб.	Стоимость без НДС, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма НДС, руб.	Цена за ед. с НДС, руб.	Стоимость с НДС, руб.	Страна происхождения товара в соответствии с Постановлением Госстандарта России -ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира" (вместе с "ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001...")
Помпа инсулиновая	шт	5
Итого:

Заказчик:  ОГАУЗ «Детская больница №1»  634050,   р/счет  40601810400003000001 в Отделение Томск г. Томск   Подписи Сторон:   ___________________//

Поставщик: _____________________/______________/

Приложение

к Договору №____________

от «__» __________ 2017 г.

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. Томск

«___» ____________ 2017 г.

ОГАУЗ «Детская больница № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании __________________________, с целью обеспечения нужд учреждения, с одной стороны, и  ________________________________________, действующего на основании _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.        В соответствии с Договором от «___» __________ 2017г. № ____________________(далее –Договор) Заказчик принимает следующие товарно-материальные ценности по товарной накладной № _______ от «____» _____________ 20___г.:

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Количество

Всего передано товарно-материальных ценностей на сумму __________(____________) рублей ____ копеек.

2. Фактическое качество, количество и комплектность товара (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Договора: _________________________________.

3. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями договора составляет _______ (________________________________) рублей ____ копеек.

4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены:

_________________________________________________________________________________

5. В соответствии с п. ______ Договора сумма штрафных санкций составляет ___ % от суммы договора:

Общая стоимость штрафных санкций составит: _________________________________.

6. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет _____________________________________________________________.

7. Результаты исполнения Договора:

Принял От имени ЗАКАЗЧИКА:	Передал ПОСТАВЩИК:
________________ (____________________)   (подпись)         (расшифровка)   М. П.	________________ (____________________)        (подпись)        (расшифровка)   М. П.