8.6. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 14 Контракта.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т. д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до _________________
11.2. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) в течение срока действия контракта.
11.3. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт заключен в порядке, предусмотренном Федеральным законом -ФЗ, стороны составили Контракт в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
приложение № 1 "Техническое задание",
приложение № 2 «Расчет стоимости оказания услуг»;
приложение № 3 "Форма Акта сдачи-приемки услуг"
Статья 13. Бюджетные риски
13.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных статьей 8.1 настоящего Контракта.
13.2.Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 -26 статьи 95 Федерального закона .
13.3. В случае, если Исполнитель отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в п.13.4 настоящей статьи настоящего Контракта, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.
13.4. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: | Исполнитель: |
_____________________________ ___________________ __________________ М. П. | -Техника» Юридический адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 12, литера А, офис Э/П/КОМ 2/10-Н/20 ИНН: 7721779516 р/с: 40702810638120008474 в ПАО «Сбербанк» г. Москва к/с: 30101810400000000225 БИК: 044525225 Тел. 8 (962) 910 68 31 Генеральный директор ___________________ М. П. |
Приложение
к Контракту № _________ от ____________ 2018 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на аварийно-восстановительные работы на участке внутриквартальных технологических систем связи оборудования инженерной инфраструктуры городского назначения, по адресам: , г. Москва, Мичуринский проспект, дом 25 к. 5
Объект закупки
Аварийно-восстановительные работы на участке внутриквартальных технологических систем связи оборудования инженерной инфраструктуры городского назначения, по адресам:
г. Москва, Мичуринский проспект, дом 25 к. 5
Краткие характеристики выполняемых работ Целью выполнения работ является реализация мероприятий, направленных на восстановление работоспособности технологических систем связи, обеспечивающих визуальную и голосовую связь пользователя платформ подъемных для инвалидов с диспетчером, принадлежащих городу Москве.
2.2. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по аварийно-восстановительным работам на участке внутриквартальных технологических систем связи оборудования инженерной инфраструктуры городского назначения.
2.3. Адреса для оказания услуг:
г. Москва, Мичуринский проспект, дом 25 к. 5
2.4. Все материалы, оборудование и иные затраты Подрядчика на оказание услуг входят в стоимость услуг.
Количество и объем выполняемых работ Монтажные работы по восстановлению WiFi точек доступа
Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению Перед началом выполнения работ Подрядчик: Информирует ГКУ ИС соответствующего района / ГБУ Жилищник района, управляющую организацию, жителей и установить информационный стенд на месте производства работ, а также, размещает информацию на стенде соответствующей ОДС, ГБУ Жилищник района о Заказчике, Подрядчике, составе работ, сроках выполнения работ, юридическом и фактическом адресе Подрядчика, ответственных лицах - за 1 (один) календарный день до даты начала работ на Объекте с обязательным направлением в адрес Заказчика письменного уведомления о выполненной работе. В случае, проведения работ, требующих отключение лифтов, Подрядчик обязан проинформировать жителей - за 1 (один) календарный день до даты начала работ на Объекте с обязательным направлением в адрес Заказчика письменного уведомления о выполненной работе. Согласовывает с управляющей организацией (советом МКД, председателем ТСЖ) время и сроки производства работ на Объекте - за 1 (один) календарный день до даты начала работ на Объекте с обязательным направлением в адрес Заказчика письменного уведомления о выполненной работе. Направляет в адрес Заказчика приказы о назначении персональных ответственных исполнителей, с указанием перечня закрепленных за ними объектов - за 1 (один) календарный день до даты начала работ. Предоставляет Заказчику информацию о квалифицированном персонале - за 1 (один) календарный день до даты начала работ на Объекте. При необходимости самостоятельно своими силами и средствами получает всю необходимую разрешительную документацию и согласование на проведение работ в уполномоченных государственных органах и/или органах местного самоуправления, в соответствии с законодательством РФ. В процессе производства работ Подрядчик:
4.2.1. Ведет журнал производства работ с указанием данных (ФИО) лица, ответственного за выполнение работ на Объекте, телефона для связи, количества работающих на объекте, адреса Объектов, фиксацией в нем заявлений (жалоб) жителей многоквартирных домов по факту нарушений производства работ – ежедневно в течение всего срока выполнения работ на Объекте с предоставлением по первому требованию Заказчика.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
