Договор № 000/_/2017-СКБ (стр. 1 )

15638/___/2017-СКБ

«

»

20

17

г.

Акционерное общество «Завод «Энергия» (АО «Завод «Энергия»), именуемое в дальнейшем «Покупатель» «СКБ «Энергия» АО «Завод «Энергия» , действующего на основании Положения о филиала и доверенности г., с одной стороны, и «ДОЛОМАНТ», в дальнейшем именуемое «Поставщик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем – «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

Предмет договора

  1.1 Поставщик обязуется продать и отгрузить Продукцию, а Покупатель принять и оплатить Продукцию, номенклатура, цена и количество которой указываются в спецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

  1.2 Настоящий договор заключается в целях обеспечения Государственного контракта № 000 от 01.01.2001г. между
АО «Зеленодольский завод имени » и Министерством Обороны Российской Федерации и договора поставки
№ 000/31/2016-Э от 01.01.2001 между АО «Зеленодольский завод имени » и АО «Завод «Энергия». Указанному государственному контракту присвоен идентификатор № 000. 

  1.3 Настоящий договор заключен по результатам проведение закупки у единственного поставщика, протокол от ____________ № _________ размещен на официальном сайте www. rt-ci.ru.

Стоимость Продукции и порядок оплаты Общая стоимость продукции по договору составляет 762 199 (Семьсот шестьдесят две тысячи сто девяносто девять) рублей 19 копеек, в том числе НДС 18% - 116 267 (Сто шестнадцать тысяч двести шестьдесят семь) рублей 67 копеек. Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней после выставления счета Поставщиком производит оплату аванса в размере 50% от указанной в Счете суммы. Окончательный расчет производится Покупателем в течение 5 дней с момента получения уведомления от Поставщика о готовности продукции к отгрузке. Стороны осуществляют расчеты по настоящему договору с использованием отдельного счета. Стороны соблюдают режим использования отдельного счета, установленный действующим законодательством о государственном оборонном заказе. Уполномоченным банком является ПАО Сбербанк. Оплата считается произведенной с момента зачисления денежных средств на отдельный счет Поставщика. Под письменным уведомлением Поставщика о готовности Продукции к отгрузке, в целях настоящего Договора, понимается сообщения Поставщика в письменной форме, подписанное его уполномоченным представителем и начальником 474 военного представительства Минобороны России, контролирующей изготовление продукции на предприятии Поставщика. Продукция подлежит обязательной приемке ВП, которая осуществляется 474 военным представительством Минобороны России на предприятии Поставщика. Размер прибыли, рассчитанный при заключении договора, составляет 7 132 (Семь тысяч сто тридцать два) рубля 24 копейки. Стороны обязуются подписать акт приема-передачи Продукции (по форме приложения №5 к договору) в течение 5 (пяти) рабочих дней после исполнения Поставщиком обязанности по передаче в полном объеме Продукции, предусмотренной договором, а Покупателем – обязанности по приемке продукции и ее оплате. Отгрузка Продукции производится только при условии её 100 % оплаты.
Условия поставки Продукция должна быть отгружена Покупателю в полном объеме, комплектности, в срок в соответствиями с условиями настоящего договора и приложениями, являющимися его неотъемлемыми частями, путем самовывоза Покупателем или Перевозчиком, указанным Покупателем в доверенности на получение продукции со склада Поставщика, расположенного , стр. 1. В случае изменения адреса, по которому расположен склад, Поставщик обязан известить Покупателя в течение 3 рабочих дней с момента такого изменения. Частичная отгрузка продукции по договору возможна только по согласованию обеими Сторонами в каждом отдельном случае. На каждую партию частичной отгрузки продукции по договору Поставщик направляет Покупателю уведомление о готовности продукции к отгрузке, любыми средствами связи, позволяющими определить Сторону по договору. Перед отгрузкой Поставщик информирует Покупателя о наименовании отгружаемой продукции, количестве, весе, количестве мест, размерах каждого места. Сроком поставки Продукции считается промежуток времени с момента поступления 50 % оплаты на отдельный счёт Поставщика до даты передачи Покупателю (перевозчику Покупателя) Продукции на складе Поставщика. Покупатель обязуется вывезти Продукцию со склада Поставщика в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поступления уведомления о готовности Продукции к передаче. Уведомление может быть направлено факсом, электронной почтой или передано телефонограммой от Поставщика. Поставляемая Продукция должна иметь следующие сопроводительные документы: товарную накладную по форме ТОРГ-12, счёт-фактуру, паспорт или этикетку (паспорт или этикетка должны иметь отметку ОТК и 474 военного представительства Минобороны России), акт приема-передачи продукции заявление о соответствии оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, требованиям государственного заказчика (Приложение к приказу Министра Обороны Российской Федерации ). Стороны согласовывают технические условия (далее – ТУ) на Продукцию на предмет их соответствия требованиям Покупателя. Решение о подтверждении соответствия требований технических условий требованиям Покупателя (приложение № 4 к настоящему договору) является неотъемлемой частью настоящего договора, подписывается Покупателем, Поставщиком, 1 отделом 429 военного представительства Минобороны России, 474 военным представительством Минобороны России. Риск случайной гибели или повреждения Продукции переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Покупателю (перевозчику Покупателя) Продукции на складе Поставщика. Право собственности на Продукцию переходит с момента подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной по форме ТОРГ-12. В случае частичной или полной утраты, а также повреждения перевозчиком комплектующих, необходимых для изготовления Продукции, при их транспортировке до склада Поставщика, Поставщик обязуется уведомить об указанном обстоятельстве Покупателя и принять все необходимые меры по скорейшей замене утраченных или повреждённых комплектующих. При этом сроки поставки, предусмотренные спецификацией, продлеваются соразмерно времени, необходимого на замену утраченных или поврежденных комплектующих, а условия п. 4.2 договора применению не подлежат.

Ответственность Сторон Ответственность Сторон за нарушение своих обязательств устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае нарушения сроков поставки Продукции, предусмотренных спецификацией к настоящему договору, по вине Поставщика, Покупатель вправе потребовать у Поставщика выплаты неустойки в размере, определяемом в порядке, установленном п. 1 ст.  395 Гражданского кодекса Российской Федерации, от стоимости не поставленной в срок Продукции за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости не поставленной в срок Продукции. В случае нарушения срока вывоза Продукции со склада Поставщика, Поставщик вправе потребовать у Покупателя выплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости не вывезенной в срок Продукции, за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости не вывезенной в срок Продукции. Неустойка не начисляется и не уплачивается без письменного требования соответствующей стороны. Срок рассмотрения требования - 10 (десять) рабочих дней с момента его получения. Уплата пени не освобождает сторону от исполнения своих обязательств по настоящему договору. Поставщик не несёт ответственности за ущерб, причинённый имуществу Покупателя вследствие отказа поставляемой Продукции в ходе её эксплуатации на протяжении всего срока службы.
Качество Продукции, порядок приёмки и гарантийные обязательства Продукция поставляется в невозвратной таре (упаковке), которая должна обеспечивать её полную сохранность при перевозке и хранении. В случае обнаружения недопоставки, неукомплектованной поставки Поставщик и Покупатель составляют двусторонний акт. Поставщик обязан в сроки, согласованные с Покупателем (указываются в двустороннем акте), восполнить недопоставленную Продукцию, доукомплектовать неукомплектованную поставку. Все расходы по восполнению недопоставки и (или) некомплектной поставки Продукции несёт Поставщик. Претензии по качеству поставленной Продукции принимаются Поставщиком в период действия гарантийных обязательств. Гарантия не распространяется на Продукцию, дефект которой возник вследствие нарушения Покупателем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийные сроки и порядок гарантийного обслуживания установлены в Положении о гарантийном обслуживании (приложение № 1 к настоящему договору). Поставщик при передаче Продукции обязан по запросу Покупателя передать копию сертификата соответствия, если передаваемая Продукция в соответствии с нормативными документами Российской Федерации подлежит обязательной сертификации. Рекламационная работа Сторонами проводится в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005. В течение 10 (десяти) дней после заключения настоящего договора Стороны письменно сообщают друг другу о лицах, ответственных за ведение рекламационной работы в рамках настоящего договора и их контактные телефоны.
Рассмотрение споров С момента подписания настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего договора, теряют силу. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они изложены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, будут по возможности разрешаться путём переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с момента её получения.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, допустившая невыполнение своих обязательств по договору, может быть освобождена от ответственности за данное невыполнение, если докажет, что данное невыполнение явилось следствием непреодолимой силы, определяемой как таковая в соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, в т. ч. в случае войны или военных действий, забастовки, действий или бездействий государственных или муниципальных органов власти, невыполнения обязательств производителем Продукции. При продолжении действия обстоятельств непреодолимой силы более 3 (трех) месяцев Стороны обязаны заключить соглашение о порядке исполнения настоящего договора либо о его расторжении.
Заключительные положения

8.1. Поставщик по настоящему Договору исполняет все обязанности, возложенные на него Федеральным законом от 01.01.01 г. «О государственном оборонном заказе», как на исполнителя государственного оборонного заказа. Поставщик обязан включить идентификатор государственного заказа в договоры, заключаемые с соисполнителями. Поставщик обязан соблюдать режим использования отдельного счета, установленный Федеральным законом от 01.01.01 г. «О государственном оборонном заказе».