ДОГОВОР ПОСТАВКИ №55
г. Москва «01» октября jrn 20165г.
____________________, ____________ , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и _____________, в лице генерального директора _, ______________ действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Поставщик» обязуется передать, а «Покупатель» принять и оплатить продукцию (далее - Товар).
1.2. Наименование Товара, количество, цена, срок поставки каждой партии Товара, порядок оплаты Товара, грузополучатель, гарантийный срок, способ поставки (автомобильным или иным видом транспорта)., иные существенные условия указываются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и составленной на планируемый период поставки по форме указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору (Далее также – «Спецификация»). Каждая Спецификация имеет порядковый номер (№1,№2,№3 …), дату ее составления, и ссылку на настоящий Договор. В случае противоречия между настоящим Договором и Спецификацией к правоотношениям «Сторон» применяются условия Спецификации.
1.3. Поставщик обязан поставлять Товар, свободный от любых прав третьих лиц.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора определяется совокупностью Спецификаций, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Цена на партию Товара определяется в Спецификации, составленной на Товар, заявленный «Покупателем». Спецификация является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Поставщик обязан сообщать Покупателю об изменении цен на Товар за 20 (Двадцать) календарных дней до их введения. В случае, если «Покупатель» не согласен с предложенными ценами, он вправе отказаться от поставок конкретной партии Товара.
2.4. Если иное не установлено в Спецификации, цена Товара включает стоимость доставки (в том числе транспортные расходы, таможенное оформление, стоимость тары и т. д.).
2.5. Платежи за каждую партию Товара будут производиться в соответствии со Спецификацией, прилагаемой к Договору.
2.6. Изменение Спецификации в течение срока действия настоящего Договора допускается только по взаимному согласию «Сторон» путем составления новой Спецификации, за подписью и печатью обеих «Сторон», в которой указывается о признании недействительной изменяемой Спецификации.
2.7. Цена единицы Товара устанавливается в рублях РФ.
2.8. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика», указанный в пункте 14 настоящего Договора. Оплата производится на основании счета, выставляемого «Поставщиком».
2.9. По требованию «Покупателя», а также в день прекращения настоящего Договора, «Поставщик» обязан предоставить акт сверки взаиморасчетов. По мере необходимости сверка может производиться ежемесячно.
КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
3.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов или техническим условиям, действующим в Российской Федерации, другим нормативным документам принятым для данного вида Товара, подтверждаться соответствующими сертификатами, а также соответствовать нормам безопасности и экологии.
3.2. «Поставщик» гарантирует соответствие поставляемого Товара санитарно-гигиеническим нормам (нормативам) принятым в Российской Федерации.
3.3. «Поставщик» обязан передать «Покупателю» паспорт либо сертификат качества (гигиенический сертификат или заключение санитарно-эпидемиологической службы РФ, сертификат соответствия) на поставляемый Товар.
3.4. Упаковка, а также маркировка Товара должны соответствовать установленным стандартам или техническим условиям. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки, а также предохранение Товара от атмосферного воздействия.
ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ Сдача - приемка поставляемого Товара по количеству и качеству осуществляется полномочными представителями «Сторон» на основании Доверенности, в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. В случае отказа от приемки поставленного Товара вследствие выявления ее несоответствия по качеству, количеству и/или ассортименту представитель «Покупателя» обязан составить протокол (акт) и по телеграфу, факсу либо электронной почте уведомить об этом «Поставщика».
«Стороны» по телефону проводят переговоры о целесообразности совместной проверки заявленных несоответствий и принятия решения о дальнейших действиях в отношении Товара.
«Поставщик» не позднее, чем на следующий день после получения уведомления от «Покупателя» обязан письменно сообщить о сроке выезда своего представителя, либо дать согласие на приемку Товара «Покупателем» в одностороннем порядке либо в присутствии независимого представителя.
В случае отказа, уклонения и/или неявки «Поставщика» к «Покупателю» для совместной проверки выявленных несоответствий в течение 2-х суток с момента уведомления об этом «Поставщика», «Покупатель» вправе в одностороннем порядке либо в присутствии независимого представителя внести соответствующие отметки в протоколе (либо акте), которые имеют в этом случае юридическую силу для обеих «Сторон» и являются надлежащим доказательством достоверности данных, указанных «Покупателем» в протоколе (либо акте), относительно качества, количества и/или ассортимента поставленного Товара.
«Покупатель» составляет односторонний протокол (акт) и считает факт недостачи или признания Товара по качеству несоответствующей документам о качестве признанным.
В случае своевременной явки представителя «Поставщика» «Стороны» составляют акт, в котором фиксируется перечень нарушений и принятое «Сторонами» решение. При обнаружении несоответствия качества, количества и/или ассортимента Товара «Поставщик», по требованию и по выбору «Покупателя» обязан:- за свой счет и собственными силами произвести замену Товара не соответствующий по ассортименту или качеству на соответствующий;
- восполнить недопоставку в сроки, согласованные Сторонами;
- возвратить денежные средства, уплаченные за Товар, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования.
При этом «Поставщик» обязан возместить «Покупателю» все убытки, возникшие у последнего в связи с недопоставкой либо поставкой Товара несоответствующего по качеству или ассортименту.
4.5. Ассортимент Товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашением «Сторон». При отсутствии такого соглашения «Поставщик» обязан восполнить недопоставленное количество Товаров в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.
4.6. Поставка Товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено Договором, не засчитывается в покрытие недопоставки Товара другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия Покупателя.
4.7. Партия Товара считается сданной «Поставщиком» и принятой «Покупателем» по качеству при соответствии ГОСТ и ТУ в дату подписания соответствующей товарной накладной ТОРГ-12, а также при предоставлении «Поставщиком» необходимого пакета документов на поставляемый Товар:
- счет; счет-фактура; паспорт (сертификат) качества на каждую партию Товара, гигиенический сертификат или заключение санитарно-эпидемиологической службы РФ, сертификат соответствия; гарантийный талон (при наличии).
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Дата начала гарантийного периода соответствует дате подписания Товарной накладной по форме ТОРГ-12. Срок гарантии на Товар соответствует гарантийному сроку производителя Товара, если иной срок не предусмотрен Спецификациями.
5.2. Гарантия качества Товара распространяется и на все составляющие его части.
5.3. В течение гарантийного периода «Поставщику» могут быть предъявлены претензии по любым недостаткам Товара. Претензия должна быть рассмотрена, а ответ направлен на нее «Покупателю» в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня ее получения.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
6.1. Отгрузка производится «Поставщиком» в адрес «Покупателя» или «Грузополучателя» в срок согласованный в Спецификации. Адрес (место) доставки указывается «Покупателем» в Спецификации.
6.2. Поставка осуществляется автомобильным транспортом, или иным способом по согласованию «Сторон», указанным в Спецификации.
6.3. В качестве «Грузополучателя» может выступать третье лицо, названное «Покупателем» в отгрузочной разнарядке.
6.4. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или повреждения переходит от «Поставщика» к «Покупателю» в момент передачи Товара «Покупателю» или «Грузополучателю» и подписания Товарной накладной по форме ТОРГ-12.
6.5. «Поставщик» обязан представлять с каждой партией Товара следующие документы:
- товарная накладная ТОРГ-12; счет; счет-фактура; паспорт (сертификат) качества на каждую партию Товара, гигиенический сертификат или заключение санитарно-эпидемиологической службы РФ, сертификат соответствия; гарантийный талон (при наличии).
«Покупатель» вправе не оплачивать Товар, переданный без относящихся к нему документов.
Кроме того, «Покупатель», в порядке ст. 464 Гражданского кодекса Российской Федерации, вправе отказаться от Товара, переданного без относящихся к нему документов.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН7.1. В случае недопоставки Товара в отдельной партии, «Поставщик» по требованию и по выбору «Покупателя», обязуется произвести поставку недостающего количества в последующих партиях или возместить стоимость недопоставленного Товара денежными средствами.
7.2. В случае нарушения «Поставщиком» условий настоящего Договора о качестве и/либо количестве, и/либо ассортименте, и/либо сроках поставки Товара, «Поставщик» уплачивает «Покупателю», на основании его письменного требования, неустойку в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости Товара, за каждый день просрочки, в отношении которого допущены соответствующие нарушения.
7.3. В случае нарушения сроков оплаты Товара «Покупателем», «Поставщик» может потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от непереведенных в срок сумм за каждый просроченный календарный день, но не более 5 % (Пяти процентов) от сумм, не перечисленных «Покупателем» в срок, установленный настоящим Договором. Выплата неустойки не освобождает «Покупателя» от обязательств по оплате Товара, в соответствии с настоящим Договором.
7.4. В случае непредставления хотя бы одного из документов, предусмотренных п.6.5. настоящего Договора, «Поставщик» уплачивает «Покупателю» неустойку в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости Товара, за каждый день просрочки.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено данным разделом настоящего Договора, «Стороны» руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
8.1. По требованию «Покупателя» настоящий Договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке путем направления «Покупателем» «Поставщику» уведомления, в случаях:
8.1.1. поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для «Покупателя» срок;
8.1.2. неоднократного нарушения сроков поставки Товара;
8.1.3. в случае несогласованного изменения стоимости поставляемого Товара, транспортных расходов и т. д. «Поставщиком», а также в случае изменения цены на поставляемый Товар Поставщиком в одностороннем порядке.
8.2. Договор считается расторгнутым с момента получения «Поставщиком» уведомления «Покупателя» об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением «Сторон». В случае отказа, уклонения «Поставщика» от получения уведомления «Покупателя», Договор будет считаться расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) дней с даты отправления «Покупателем» уведомления.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. «Стороны» отвечают за обеспечение конфиденциальности, полученных по Договору документации, знаний, опыта, результатов и информации, являющихся коммерческой тайной (закупочные цены «Покупателя», размер скидки, условия оплаты, объемы продаж, данные о состоянии складов «Поставщика» и «Покупателя», коды, пароли доступа к электронным системам, предоставленные «Покупателю» «Поставщиком» и др.).
9.2. Опубликование сведений, указанных в настоящем Договоре, или передача их третьим лицам возможна только на согласованных «Сторонами» условиях.
9.3. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения действия настоящего Договора.
СЛУЧАИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР)10.1. «Стороны» не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если данное неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло вследствие стихийных явлений природы и запретительных мер государственных органов, наступивших после заключения настоящего Договора и препятствующих его полному или частичному исполнению.
10.2. «Сторона», которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 10.1. настоящего Договора, обязана в трехдневный срок известить другую «Сторону» о наступлении и прекращении действия этого обстоятельства. «Сторона», затронутая этим обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, кроме случаев, когда само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельства непреодолимой силы является акт соответствующего уполномоченного органа.
10.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных в п. 10.1., при условии надлежащего поведения, описанного в п. 10.2., продлевают срок исполнения обязательств по Договору на период, продолжительность которого соответствует продолжительности действия наступившего обстоятельства, не обязывая «Сторону», потерпевшую от обстоятельства, возместить убытки.
10.4. Если обстоятельства, предусмотренные в п. 10.1., продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая из «Сторон» вправе расторгнуть Договор и не возмещать убытки. Суммы предоплаты подлежат возврату в 5-дневный срок с момента получения уведомления о расторжении Договора.
10.5. Если прекратится действие обстоятельств, которые препятствовали исполнению договорных обязательств, а Договор расторгнут по п. 10.4., «Покупатель» имеет право преимущественной покупки Товара. Если «Покупатель» в течение 10 (десяти) дней не воспользуется своим правом, то «Поставщик» вправе продать Товар третьему лицу.
ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ
11.1. «Стороны» договорились о том, что передача прав «Поставщиком» третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия «Покупателя».
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор (изменения и дополнения к нему) вступает в силу с момента подписания его (их) уполномоченными на то лицами и действует до 31.12.20165 года.
12.2. По истечении срока действия Договора условия его остаются действительными в отношении обязательств, принятых на себя «Сторонами» в период действия Договора, до момента их надлежащего и полного исполнения «Сторонами». 12.3. Настоящий Договор, а также все изменения, дополнения к нему действительны, если подписаны лицами, имеющими право на совершение подобных действий согласно действующим учредительным и локальным документам «Сторон», либо другими лицами «Сторон», имеющими доверенности на совершение подобных действий.
Каждая из «Сторон» при подписании настоящего Договора, а также всех изменений, дополнений и иной переписки к нему, вправе ознакомиться с оригиналами вышеуказанных документов или потребовать предоставления их копий, заверенных в установленном у «Сторон» порядке.
12.4. «Стороны» обязуются в 5-дневный срок информировать друг друга обо всех изменениях в ранее предоставленных документах, об изменении адреса, телефонных номеров, банковских реквизитов и (или) указанных в Договоре реквизитов, об изменении местонахождения и/или фактического местонахождения, о наличии иных обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение их обязательств по настоящему Договору.
12.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. «Поставщик» обязан предоставить «Покупателю» копии следующих документов: Устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет по месту регистрации, документ, подтверждающий полномочия лица подписывающего настоящий Договор, выписку из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц со сроком получения не более 1 (одного) месяца до даты подписания Договора. «Покупатель» вправе истребовать дополнительные документы.
12.6. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться «Сторонами» путем переговоров и/или предъявления друг другу претензий, срок рассмотрения претензий – 10 (десять) рабочих дней, с момента получения Претензии. В случае невозможности такого урегулирования споры будут передаваться на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы с соблюдением претензионного порядка урегулирования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из «Сторон» находится один экземпляр настоящего Договора.
Приложение . Форма Спецификации.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Поставщик»: | «Покупатель»: |
Генеральный директор ______________________ М. П. | Генеральный директор ____________________ |
Приложение к Договору поставки
№ _______________ от «__» _________ 20___ г.
ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ
Спецификация № ХХ от «ХХ» ХХХХХХХХ 20ХХ г.
к Договору поставки № ХХХХХ от «ХХ» ХХХХХХХ 20ХХг.
№ | Наименование Товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу в т. ч. НДС-18% (рубли) | Общая стоимость, руб. в т. ч. НДС-18% (рубли) | Дата (срок, период) Поставки |
1. | ХХХХХХХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХХ |
2. | ХХХХХХХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХ | |
ИТОГО: | ХХХХХХХХХ | |||||
НДС-18% | ХХХХХХХХХ |
Итого по Спецификации: ___(цифрами сумма указывается)__руб. ___Х коп. (________________________прописью сумма указывается_______), в т. ч. НДС – 18% - ___Х______руб. (________________________________) руб. Х коп.
Доставка Товара производится силами Поставщика по адресу: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ (либо Поставка осуществляется со склада Поставщика путем самовывоза силами Покупателя.)
Доставка Товара необходима Покупателю в рамках строительства/реконструкии/капитального ремонта ___ХХХХХ______(указывается Объект, например, Братеево, Выхино, Объект Минобороны), указывается шифр (по объектам Минобороны).
В общую стоимость Товара входит:- погрузка, доставка, разгрузка. комплектующие изделия:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
- ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Авансовый платеж: _XXX_% - _________руб., вкл. НДС 18 % от стоимости Товара, указанного в Спецификации.
Последующие платежи: ______ХХХХ_______________________________________________________________________
Гарантийный срок на Товар составляет: ХХ(ХХХХХ) месяцев или лет с момента подписания Товарной накладной по форме ТОРГ-12.
Контактное лицо от Поставщика: (указывается Ф. И.О. , телефон, e-mail).
Контактное лицо от Покупателя: (указывается Ф. И.О. , телефон, e-mail).
Поставщик: | Покупатель: |
Генеральный директор ХХХХХХХХХХХ/ХХХХХХХХХХХХХ/ М. П. | Генеральный директор ХХХХХХХХХХХХ/ХХХХХХХХХХХХ/ М. П. |
Форма Спецификации согласована:
Поставщик: | Покупатель: |
Генеральный директор _______________ /_ М. П. | Генеральный директор _________________ / ________________/ М. П. |
