Договор № 000/119/94-3587/НТЦ-4 на выполнение составной части опытно-конструкторской работы (стр. 4 )

6.15. В случае приостановления по просьбе Заказчика выполнения работ начатых Исполнителем, на срок более трех месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.16. Проверка фактических затрат в случае принятия Сторонами решения о прекращении проведения работ в рамках СЧ ОКР(этапа СЧ ОКР) проводится Заказчиком после получения от Исполнителя подписанной калькуляции фактических затрат с расшифровками и актов инвентаризации результата проведения работ в рамках СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), в том числе акта инвентаризации материальных ценностей, являющихся собственностью Заказчика, согласованные 174 ВП МО РФ. По результатам проведения проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат и утверждают акты инвентаризации.

7. УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

7.1. В рамках настоящего Договора используются сведения, раскрывающие:

7.1.1. достигнутые в процессе ОКР тактико-технические характеристики перспективных образцов вооружения, военное и специальной техники (изделие 15Э1887), которые, в соответствии с п. 11 (второй абзац) «Перечня сведений Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих засекречиванию», утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации , являются совершенно секретными;

7.1.2. дислокацию особо важных воинских частей, которые в соответствии с п. 22 «Перечня сведений Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих засекречиванию», утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации , являются секретными.

7.2. Передача Заказчиком сведений, указанных в п. 7.1 Исполнителю осуществляется в объеме, необходимом для выполнения настоящего Договора, только при наличии у Исполнителя действующей лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, со степенью секретности «совершенно секретно».

7.3. Стороны обязуются:

7.3.1. выполнять установленные действующими нормативно-правовыми актами в области защиты государственной тайны требования, правила, организационные, технические и иные меры, направленные на сохранность переданных, полученных и образующихся в ходе и результате работы сведений, составляющих государственную тайну, как в процессе проведения совместных работ, предусмотренных настоящим Договором, так и по их завершению, в том числе при досрочном расторжении Договора.

7.3.2. обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, как в процессе проведения работ, так и по их завершении, а также условия финансирования работ (услуг) по защите сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с требованиями Закона РФ -1 «О государственной тайне».

       7.3.3. для выполнения работ по договору допускать на объекты работников, которые являются гражданами РФ, имеющими действующий допуск к сведениям, составляющих государственную тайну, по форме три или выше. Стороны обязаны по отдельному запросу предоставить согласие работников на обработку их персональных данных, в соответствии с требованиями Закона РФ -ФЗ «О персональных данных».

7.4. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком перечень сведений, составляющих государственную тайну, подлежащих передаче иным лицам, связанным с исполнением Договора. Исполнитель без согласования с Заказчиком не имеет права распоряжаться сведениями, составляющими государственную тайну (за исключением случая передачи установленным порядком результатов Работы в Восьмое управление Генерального штаба ВС РФ (Федеральный орган по сертификации системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации Министерства обороны Российской Федерации));

7.5. Сторонние организации могут привлекаться Исполнителем к выполнению работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в рамках настоящего Договора, только по согласованию с Заказчиком при наличии у привлекаемой организации действующей лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, со степенью секретности, соответствующей высшей степени секретности выполняемых работ. Передача сведений, составляющих государственную тайну, соисполнителям работы производится в порядке, установленном ст. 17 Закона РФ -1 «О государственной тайне».

7.6. Заказчик вправе осуществлять контроль эффективности защиты переданных в рамках Договора сведений, составляющих государственную тайну, Исполнителю и иным лицам, связанным с исполнением Договора.

8. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ ОКР

8.1. Все полученные при выполнении работ в рамках СЧ ОКР(этапа СЧ ОКР) результаты, включая результаты интеллектуальной деятельности, полученные (созданные) и (или) использованные при выполнении работ в рамках СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), а также объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых правовая охрана осуществлена или осуществляется, и документация, содержащая сведения о результатах интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

8.2. Права на результат проведения работ в рамках СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), включая права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные (созданные) и (или) использованные при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает государственный заказчик.

8.3. Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результат проведения работ в рамках СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), включая права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные (созданные) и (или) использованные при выполнении работ в рамках СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.4. Техническая или иная документация, передаваемая Заказчиком Исполнителю, используется Исполнителем исключительно для выполнения работ по Договору. По завершению работ Исполнитель обязан возвратить Заказчику всю переданную техническую или иную документацию.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

9.2. В случае нарушения сроков выполнения работ в рамках СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), предусмотренных Договором, допущенного по вине Исполнителя, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 0,5 % от цены договора и неустойки (пени) в размере 0,1 % от цены договора. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Исполнителем исполнения данного обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.

9.3. В случае выполнения работ в рамках СЧ ОКР (до подписания Акта приемки СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР)), не соответствующих требованиям Договора к качеству, Исполнитель уплачивает штраф в размере 0,5% от цены Договораза каждый факт выполнения работ, не соответствующих требованиям Договора к качеству работ.

9.4. Исполнитель, при наличии вины, возмещает Заказчику ущерб, причиненный в ходе исполнения Договора, в том числе жизни и здоровью третьих лиц (в случае, если требование о возмещении ущерба предъявлено третьими лицами Заказчику), а также связанный с повреждением (утратой переданного лицам Исполнителю) имущества Заказчика или третьих лиц (в случае, если требование о возмещении ущерба предъявлено третьими лицами Заказчику), как движимого, так и недвижимого, и с нарушением требований о защите государственной тайны.

9.5. В случае, если в течение 3 (трех) календарных месяцев с момента заключения Договора или в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поступления средств от Заказчика (в зависимости от того, что наступит позднее), Исполнителем не перечислены соисполнителям (третьим лицам), заключившим договор (договоры) с Исполнителем, финансовые средства на авансирование договора (договоров), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки Исполнителем исполнения обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим пунктом Договора срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Договором в размерах, определяемых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000, за каждый факт просрочки, но не менее законной неустойки, за каждый факт просрочки.

9.6. В случае нарушения Заказчиком установленного настоящим Договором срока перечисления Исполнителю аванса и (или) окончательного расчета за выполненную работу, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату штрафа в размере 0,5 % от цены договора и неустойки (пени) в размере 0,1 % от цены договора. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Исполнителем исполнения данного обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.

9.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.8. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности, при необходимости, оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.4. Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица Заказчика (Исполнителя) в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Договору. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ
на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением.