ДОГОВОР № ____
г. Москва «____» _____ 2018 г.
Логистика», именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________ ____________, действующей на основании __________, на основании п. 4 ч. 1 ст.93 Федерального закона от 01.01.2001 г. «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить в собственность Заказчику ______________________, далее по тексту «Товар», в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору (Спецификация), а Заказчик принять и своевременно произвести оплату товара.
1.2. Качество, маркировка, упаковка поставляемого товара должна соответствовать нормам и правилам, техническим условиям, предъявляемым к аналогичным товарам.
1.3. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент передачи Товара Заказчику или перевозчику (в случае, если перевозчик был привлечен Заказчиком).
1.4. Отметка о принятии товара, сделанная на накладной, является доказательством отсутствия у Заказчика претензий по маркировке, упаковке и общему количеству продукции.
1.5. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
ЦЕНЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРОДУКЦИИ.
2.1. Цена Товара устанавливается в валюте РФ (рубль) и составляет ______ (__________) рублей ____ копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС, согласно письму МНС РФ от 01.01.2001 г. № 22-1-14/2021-АЖ397 счета фактуры не выставляются.
2.2. Заказчик оплачивает за Товар безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления всей суммы стоимости Товара на расчетный счет Поставщика.
3. ПРИЕМКА ПО КОЛИЧЕСТВУ, КАЧЕСТВУ, АССОРТИМЕНТУ И
РАСМОТРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
3.1 Приемка товара по качеству, количеству и ассортименту осуществляется Заказчиком при получении Товара. Товар поставляется в течении 10 (Десяти) рабочих дней.
3.2 Место поставки товара: ______________________________
3.3 Если в процессе приемки Товара будет обнаружена продукция, не соответствующая по качеству или ассортименту условиям настоящего заказа, Заказчик обязан приостановить дальнейшую приемку и осуществить вызов представителя Поставщика на приемку.
3.4. При получении Товара Заказчик (его представитель) обязан осуществить подсчет и осмотр продукции. Поставщик не несет ответственности за обнаруженную впоследствии недостачу товара и ухудшение его качественных показателей.
3.5. Претензии относительно качества товара должны быть предъявлены Заказчиком не позднее 3 (трех) дней с момента получения товара. К претензии о поставке товара ненадлежащего качества должны обязательно прилагаться: акты приемки; документы, удостоверяющие полномочия специальных представителей, участвовавших в приемке товара.
3.6. В случае несогласия Поставщика с претензией Заказчика, стороны по взаимному согласию могут назначить проведение независимой экспертизы.
3.7. Поставщик обязан рассмотреть претензию Заказчика в течении 5 (пяти) дней с момента её получения и дать ответ представителю Заказчика.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.
4.2. Обо всех изменениях своего местонахождения или банковских реквизитов, а равно других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащего исполнения настоящего договора, стороны обязаны извещать друг друга.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору, если они вызваны чрезвычайными обстоятельствами непреодолимой силы, такими как землетрясение, наводнение, другие стихийные бедствия, военные действия, а также решения и действия государственных органов власти и управления, препятствующие исполнению или надлежащему исполнению взятых на себя сторонами по настоящему договору обязательств.
5.2. Если какие-либо из вышеперечисленных обстоятельств непосредственно влияют на сроки выполнения обусловленных настоящим договором обязательств, то данные сроки продлеваются на период, равный длительности соответствующих обстоятельств.
5.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом другую сторону.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Соглашение об изменении или расторжении настоящего договора должно быть оформлено в письменном виде и подписано обеими сторонами.
6.2. Все документы, поступающие в ходе исполнения данного договора по факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Все споры, связанные с настоящим договором, решаются сторонами путем проведения переговоров.
7.2. В случае не достижения согласия по спорным вопросам стороны обращаются в Арбитражный суд города Москвы для их разрешения.
7.3. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 10 календарных дней с даты ее получения.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1 Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2018 года.
8.2. По окончании поставки, Поставщик предоставляет Заказчику оригиналы документов: счета, товарные накладные и акты.
8.3. При осуществлении юридически значимых действий по настоящему договору, от лица Заказчика и Поставщика могут действовать представители, полномочия которых оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.4. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК: | ЗАКАЗЧИК: |
Логистика» | |
ИНН/ КПП: 7715853708/771501001 | ИНН/ КПП: |
Юр. адрес: 127082, , корп. 2 | Юр. адрес: |
Почтовый адрес: 127082, , корп. 2 | Почтовый адрес: |
тел.: | |
Р/с 40702810000070000612 | Р/с БИК |
К/с 30101810900000000408 в АО «Алма Банк» | К/с в |
ПОДПИСИ СТОРОН:
Генеральный директор ________________
Логистика» ________________
____________/ / _____________/ ____________/
М. П. М. П.
Приложение
к Договору № ____
от «___» ______ 2018 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ | Товар | Кол-во | Ед | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
1 | шт. | ||||
2 | шт. | ||||
3 | шт. | ||||
4 | шт. | ||||
5 | шт. | ||||
ИТОГО: |
ПОДПИСИ СТОРОН:
Генеральный директор ________________
Логистика» ________________
____________/ / _____________/ ____________/
М. П. М. П.
