Договор № _ (стр. 1 )

IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _________

Предоставление услуг по сопровождению

электронного справочника правовой информационной системы ГАРАНТ

г. Симферополь         «___»___________201_ г. 

________________________________________________________________, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ФГУП  «Почта Крыма»,  именуемый в дальнейшем  «Заказчик»,  в лице  директора департамента по информационным технологиям Ягьяева Сервера Эдемовича, действующего на основании Доверенности от 01.01.2001г. № 01.1-05-7720, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а каждая отдельно «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Поставщик предоставляет Заказчику услуги по сопровождению Электронного справочника правовой информационной системы ГАРАНТ (информационного продукта вычислительной техники), далее «Справочник», содержащего информацию о текущем состоянии законодательства Российской Федерации, Республики Крым и органов государственной власти города федерального значения Севастополя, путем предоставления первого и последующих, формируемых Исполнителем,  выпусков еженедельных версий Справочника или его частей (информационных разделов, блоков). Содержание Справочника, описание его свойств, условий работы и срока эксплуатации, условия проведения сопровождения определяются Сторонами при подписании Договора и содержатся в Спецификации (Приложение к настоящему Договору). Сопровождение заключается в обновлении информации, содержащейся в Справочнике, путем передачи текущих версий Справочника или его частей. Экземпляры текущих версий Справочника или его частей предоставляются Заказчику с индивидуальным наполнением,  количеством и способом доступа к справочной информации  согласно  Приложению № 1 к настоящему Договору.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН Заказчик не может никаким образом передавать информацию или предоставлять право пользования информацией, содержащейся в Справочнике, третьим лицам ни полностью, ни частично. Заказчик обязуется соблюдать законодательство об авторских правах. Один экземпляр Справочника может быть установлен в один и тот же момент времени только на одном компьютере (Сервере). Установка одного и того же экземпляра на два и более компьютеров является нарушением Заказчиком прав Исполнителя. Пользователи Заказчика могут располагаться территориально удаленно от места расположения Сервера. Доступ пользователей Заказчика к Справочнику осуществляется  через локальную вычислительную сеть Заказчика. Максимальное количество пользователей, имеющих право пользоваться Справочником, указано в Приложении 1 настоящего Договора. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги по сопровождению в размере и в порядке, указанном в разделе 4 настоящего Договора. В течение трех рабочих дней со дня предоставления экземпляра текущей версии Справочника Заказчик имеет право письменно (по факсу или электронной почтой) предъявить претензии, связанные со сбоями в ее работе. В случае, если эти претензии вызваны сбоями, возникшими по вине Исполнителя, он обязуется повторно, за свой счет, предоставить Заказчику экземпляр текущей версии Справочника в течение трех рабочих дней с момента получения претензии Заказчика. Исполнитель несет ответственность за соответствие информационного наполнения Справочника текущему состоянию законодательства  Российской Федерации, Республики Крым и органов государственной власти города федерального значения Севастополя. Исполнитель обеспечивает Заказчика необходимой документацией для работы с Справочником и предоставляет ему право использовать Службу поддержки клиентов Справочника для оперативного решения вопросов, возникающих при эксплуатации Справочника. Условия заключенного Договора являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам за исключением уполномоченных органов власти и аудиторских фирм, обслуживающих Стороны настоящего Договора и в иных случаях предусмотренных действующим законодательством. Заказчик имеет право получать от Исполнителя индивидуальные консультации по эффективной работе со Справочником.
ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИКА Еженедельно Исполнитель формирует версию Справочника и/или комплекта частей Справочника, состоящую из ежедневных выпусков. Все версии, формируемые Исполнителем в течение одного календарного года, нумеруются Исполнителем последовательными натуральными числами, начиная с числа «1». Исполнитель включает в текущие ежедневные выпуски еженедельных версий Справочника тексты законов, указов, постановлений, распоряжений, инструкций и иных  материалов правового характера, составляющие законодательство Российской Федерации, Республики Крым и органов государственной власти города федерального значения Севастополя. Подбор нормативных актов и документов для включения в текущие версии Справочника является прерогативой  Исполнителя.  Информация в Справочнике систематизируется таким образом, чтобы она была обработана и найдена в Справочнике различными видами поиска. Услуги по актуализации информации, содержащейся в Справочнике, подразумевают работы Исполнителя по  отслеживанию ежедневных изменений законодательства РФ, которые осуществляются непрерывно с момента первоначального предоставления Справочника Заказчику и до момента окончания действия Договора. Предоставление Заказчику обновлений Справочника, подготовленных Исполнителем в текущем периоде обслуживания, возможно только при условии предоставления Заказчику всех обновлений Справочника, подготовленных Исполнителем в предыдущих периодах обслуживания. Информация, содержащаяся в текущих версиях Справочника, включая авторские материалы (комментарии, книги, статьи, ответы на вопросы, консультации, заключения Службы Правового консалтинга Исполнителя и т. д.), имеет справочный характер. Текущие  версии Справочника и/или комплектов частей Справочника предоставляются в виде «как есть», т. е. текущие версии Справочника и/или комплектов частей Справочника предоставляются Заказчику в том виде, в котором они созданы автором, и не подлежат изменению по желанию Заказчика. Во всех случаях указания каких-либо сроков по Договору под днями понимаются официальные рабочие дни, под месяцами – полные календарные месяцы.
СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ Общая стоимость услуг, определенных в  п. 2.1. настоящего Договора, не может превышать __________________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС (18%) _______________ (______________) рублей. Стоимость услуг по ежемесячному сопровождению Справочника составляет _______________ (______________) руб., в том числе НДС(18%)  ___________ (__________) руб. В течение 5 рабочих дней до окончания месяца Исполнитель предоставляет Заказчику  Акт выполненных работ (Приложение к Договору), Счет на оплату оказанных услуг и Акт сверки взаиморасчетов. Заказчик ежемесячно, на основании подписанного Сторонами Акта  выполненных работ, производит оплату за прошедший месяц  в срок до  10-го числа следующего месяца. Все расчеты между Заказчиком и Исполнителем осуществляются в рублях Российской Федерации платежными поручениями на расчетный счет Исполнителя, указанный в Разделе 14 настоящего Договора. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Исполнитель в течение 5 рабочих дней,  после окончательного расчета по Договору, предоставляет Заказчику  Акт сверки взаимных расчетов.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА Стороны договорились, что настоящий договор, согласно ст. 425 Гражданского кодекса РФ, вступает в силу с 01.01.2018г. и действует до 31.12.2018г. Условия настоящего Договора действительны на территории Российской Федерации. Договор действует  до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ Стороны могут в ходе исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке могут определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны. Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную по настоящему Договору от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны. Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа. Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Сторон как в период действия настоящего Договора, так и в течение трех лет с момента прекращения действия настоящего Договора по любым основаниям. В соответствии с Федеральным законом -ФЗ «О персональных данных» с целью защиты прав и свобод работников, посетителей, клиентов Заказчика при обработке их персональных данных в ходе исполнения договорных обязательств Исполнитель принимает на себя обязательства соблюдать конфиденциальность сведений о персональных данных работников, посетителей, клиентов Заказчика, ставших ему известными при осуществлении сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик не несет ответственности за сбои в работе Справочника на неисправном компьютере, либо компьютере, зараженном каким-либо компьютерным вирусом, а также при использовании Заказчиком не лицензионного программного обеспечения. Поставщик несет ответственность за потерю информации или порчу компьютерной техники, произошедшие в связи с использованием Справочника в случае вины Поставщика. За ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается 10 процентов цены Договора - ____ руб. В случае просрочки исполнения требования о безвозмездном устранении недостатков товара Заказчик вправе потребовать уплаты пеней, рассчитанных в соответствии с условиями Договора.

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Пеня определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товара, в том числе отдельных этапов исполнения Договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП,

где:

СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К = (ДП/ДК) х 100%,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.

В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате Поставщику за произведенную поставку.

При этом Поставщик должен быть уведомлен о факте удержания, сумме и основаниях начисления неустойки в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней.

За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается 2,5 процента цены Договора – ______ рублей. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства предусмотренные настоящим Договором, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации. Споры между сторонами решаются путем переговоров, а при не достижении согласия переговорным путем каждая из Сторон имеет право обратиться в суд в соответствии с подведомственностью и подсудностью, установленными законодательством Российской Федерации. Поставщик не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских материалах. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации, в том числе относительно имущественной ответственности Сторон, вытекающей из настоящего Договора.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА Обеспечение исполнения Договора распространяется на все обязательства Исполнителя и привлекаемых им соисполнителей в случае неисполнения обязательств по Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по Договору в размере _______________________________, что составляет 10% от начальной (максимальной) цены Договора. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору должен превышать срок исполнения обязательства Исполнителя на 30 (тридцать) дней. Способом обеспечения обязательств Исполнителя является безотзывная банковская гарантия или внесение денежных средств на счет Заказчика. Исполнитель предоставляет Заказчику оригинал банковской гарантии в течение двадцати дней с момента заключения Договора. Исполнитель предоставляет Заказчику сканированную копию банковской гарантии до момента заключения договора и в течение двадцати дней передает оригинал, либо вносит в залог денежные средства на счет Заказчика, указанный в настоящем договоре, до момента заключения Договора. В случае если обеспечение исполнения Договора, представленное Исполнителем, перестало действовать, Исполнитель обязан в течение двух рабочих дней с момента прекращения его действия предоставить новое обеспечение исполнения Договора, которое соответствует требованиям, установленным настоящим Договором и документацией о закупке. Исполнитель вправе при исполнении Договора заменить обеспечение исполнения Договора. При этом представляемое Исполнителем обеспечение исполнения Договора должно соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим Договором и документацией о закупке. Размер представляемого Исполнителем обеспечения исполнения Договора должен соответствовать размеру обеспечения исполнения Договора, установленному Заказчиком при заключении Договора. В случае если обеспечение исполнения Договора, предоставленное Исполнителем, перестало действовать, и Исполнитель не представил взамен новое обеспечение, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке с взысканием с Исполнителя штрафной неустойки.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА Стороны имеют право по взаимному соглашению досрочно расторгнуть или изменить настоящий Договор. Соглашение о расторжении настоящего Договора или его изменении заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Крым.
ФОРС-МАЖОР Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, связанное с действием не зависящих от их воли обстоятельств (непредвиденных, неотвратимых, неконтролируемых явлений природы и событий), а также принятием государственными органами решений, препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств. Убытки, связанные с действием форс-мажорных обстоятельств, Стороны несут самостоятельно. Сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору продлеваются на время действия форс-мажорных обстоятельств. 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.