Документация о торгах № 000/25-1166-5400-Т1252 (4189)

Документация о торгах № 000/25-1166-5400-Т1252 (4189)

Предмет: Выполнение комплексных инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации в соответствии с техническим заданием от 01.01.2001 года "ОАО "Учалинский ГОК". Ново-Учалинский подземный рудник. Отработка запасов месторождения на полное развитие - 4,5 млн. т/год". Технологическая автомобильная дорога с промплощадки Ново-Учалинского рудника до существующего склада руды по объекту "Строительство подземного рудника и разработка Ново-Учалинского месторождения медноколчеданных руд (ПИР)" (4189)

Заказчик: ОАО "Учалинский ГОК"

Торги являются внутренней процедурой выбора подрядчика, поставщика, исполнителя и не должны рассматриваться в качестве торгов в смысле требований статей 447-449 Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «О защите конкуренции», при этом Торги в УГМК проводятся в отношении Технико-коммерческих предложений (оферт) Участников торгов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ

и ПРОЕКТ ДОГОВОРА

(размещены отдельным файлом на сайте http://zakupki.

в разделе Документы в Информации о лоте)

Приложение

Форма № 1

Анкета претендента

(размещена отдельным файлом «Анкета претендента» в разделе «Документы» на сайте

http://zakupki. /Regulations)

Форма №2

Заявление на предварительную квалификацию и участие в торгах

(размещено отдельным файлом «Анкета претендента» в разделе «Документы» на сайте

http://zakupki. /Regulations)

Форма №3

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Торги № 000/25-1166-5400-Т1252 (4189)

Дата, исх. Номер

Изучив правила проведения торгов УГМК, объявление о проведении торгов, документацию о торгах, размещенные на сайте www. , принимаем установленные в них требования и условия торгов,

________________________________________________________________________,

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы)

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника)

зарегистрированное по адресу _____________________________________________,

(юридический адрес участника)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника)

предлагает заключить договор на: ___________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Технико-коммерческим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему технико-коммерческому предложению на следующих условиях:

п/п	Условия	Предложение участника на выполнение работ, оказание услуг
1	Цена предложения, руб. с НДС	[указать цену договора с отражением размера НДС]
2	Цена предложения, руб. без НДС	[указать цену договора]
3	Срок выполнения работ, оказания услуг	[указать начало и окончание / выполнения работ /оказания услуг в формате исчисления сроков, указанном в объявлении]
4	Условия оплаты	[указать порядок платежей по договору, предлагаемый участником]
5	Гарантийный срок	[указать гарантийный срок]

В полную окончательную стоимость товара входит:_______________________________

Описание технического предложения претендента согласно требованиям объявленной процедуры

№ п. п.	Наименование	Требование
1	Комплексные инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания
1.1	Проведение комплексных инженерных изысканий, составление технических отчетов по результатам выполненных изысканий	В объеме, определенном техническим заданием, согласованным техническим директором АО «Учалинский ГОК» от 01.01.2001г. утвержденным главным инженерном , от 01.01.2001 года, и достаточным для выполнения проектной документации, прохождением необходимых экспертиз с последующим получением всех необходимых согласований и заключений, предусмотренных законодательством и нормативными актами РФ
1.2	Выполнить ситуационный план размещения объекта капитального строительства в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого объекта М 1:25000, с указанием границ населенного пункта, границ селитебных территорий населенного пункта, границ зон с особыми условиями их использования, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (границ разлива рек в период половодья, границ лесного фонда), границ земельного отвода и существующей санитарно-защитной зоны действующего предприятия	Требуется
1.3	Выполнить съемку всех надземных и подземных инженерных коммуникаций с указанием их технических характеристик, топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями (при их надичии)	Требуется
1.4	Изыскания выполнить в местной системе координат, MSK-02; Балтийской системе высот, сечение рельефа через 0,5 м; в масштабе: план трассы дороги 1:1000; на участке пересечения трассы с прудом (дамба) 1:500	Требуется
1.5	Общая длина трассы дороги – 1,83 км	Требуется
1.6	Длина трасс инженерных сетей (вне трассы дороги): - 2,21 км, сети электроснабжения (2 ВЛ 35 кВ); - сети канализации, в том числе:   -4,80 км – КЗ;   -1,85 км – К1Н;   -4,80 км – К16Н;   -1,92 км – К3ЮВ; - сети водопровода, в том числе:   - 4,50 км – В3;   - 4,50 км – В1; - 3,29 км, кабельные линии связи (V).	Требуется
1.7	Площадь изысканий на участке пересечения трассы дороги (дамбы) с прудом подоотвальных вод: 24.1 га	Требуется
1.8	Указать существующие абсолютные отметки дна пруда подоотвальных вод с шагом 30 м	Требуется
1.9	Указать существующие абсолютные отметки по проезжей части существующих автомобильных дорог на участках пересечения (и примыкания) проектируемой автомобильной дорогой	Требуется
1.10	В отчете представить акт о проведении технического контроля и приемки работ	Требуется
1.11	Выполнить бурение инженерно-геологических скважин по площадке проектирования, глубина скважин в соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»	Требуется
1.12	Определить климатические характеристики района строительства; Гидрологические характеристики водных объектов в районе расположения проектируемого объекта	Требуется
1.13	Определить площади водосбора осадков и паводковых вод, приходящих на площадку проектирования, и указать их на схеме	Требуется
1.14	Определить максимальный суточный слой осадков с вероятностью превышения: 1%, 2%, 3%, 5%, 10% для расчета нагорных, водоотводных канав и водопропускных труб
1.15	Определить максимальный паводковый уровень воды в пруде подоотвальных вод, соответствующие ему значения расхода и скорости движения поверхностных вод в створе проектируемой дамбы (земельного полотна дороги).	Требуется
1.16	Выполнить сбор, обработку и анализ имеющихся данных о состоянии природной среды района по следующим параметрам: - загрязненность атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод; - радиационная обстановка; - уровень воздействия физических факторов; -официальные данные от уполномоченных органов об отсутствии на участке изысканий объектов культурного наследия, ООПТ (федерального, регионального и местного значения), источников питьевого водоснабжения и зон их санитарной охраны. При отсутствии вышеперечисленных данных, провести дополнительные исследования. Составление отчета	Требуется
1.17	Представить в отчете характеристику ожидаемых воздействий объекта строительства на природную среду: -изменение режима, химического, органолептического состава и показателей качества поверхностных вод и подземных вод; -химическое загрязнение грунтов и почв; -загрязнение атмосферного воздуха	Требуется
1.18	Технические отчета должны быть представлены Заказчику в соответствии с требованиями п. 21 технического задания, в том числе в соответствии с требованиями ФАУ «Главгосэкспертиза России», «Государственная экологическая экспертиза».	Требуется
1.19	Разработать программу инженерных изысканий и согласовать с Заказчиком и Генпроектировщиком	Требуется
1.20	При выполнении инженерно-геологических изысканий техногенные грунты в качестве оснований сооружений не рассматривать. Справки, являющиеся приложением к отчету по изысканиям, исполнитель запрашивает самостоятельно: -о категории водных объектов и их ихтиофауне; -о климатической характеристике района строительства; - о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в водных объектах; -о размере водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос; -об использовании водных объектов для хозяйственно-питьевых целей
1.21	Сопровождение Исполнителем выполненных инженерных изысканий в ФАУ «Главгосэкспертиза России», «Государственная экологическая экспертиза» и устранение замечаний в процессе прохождения государственных экспертиз без дополнительной оплаты
2 Сроки выполнения работ
2.1.	Сроки выполнения работ	3 (три) месяца со дня подписания договора.
3 Требования к участникам
3.1.	Наличие опыта выполнения комплексных инженерных изысканий не менее 3-х лет,	Референц-лист по годам с указанием Заказчика с контактными данными руководителя, наименования объекта, информацией о получении положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертизы России» за последние 3 года
3.2	Наличие опыта получения положительных заключений ФАУ "Главгосэкспертиза России" за 2014-2016 г. г.	Копии положительных заключений ФАУ «Главгосэкспертизы России» за 2014-2016 гг. с приложением копий: листов заключений с информацией о проектной организации, компании, выполнившей инженерно-изыскательские работы, титульного листа, листа с п.1.1 "Основание для проведения государственной экспертизы", листа с п.6 "Выводы по результатам рассмотрения"
3.3	Наличие действующего свидетельства СРО на выполнение инженерных изысканий, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства по п.: 1; 2; 3; 4; 5; 6	Копия действующего свидетельства СРО на выполнение инженерных изысканий, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства по п.: 1; 2; 3; 4; 5; 6
3.4.	Наличие квалифицированных специалистов для выполнения работ по предмету торгов	Справка о кадровом составе специалистов для выполнения работ по предмету торгов с указанием Ф. И.О., переобучения, аттестации, должности, стажа, квалификации, специализации
Копии документов специалистов: об аттестации в Ростехнадзоре (А.1. Общие требования промышленной безопасности): удостоверения и/или протоколы аттестационных комиссий, подтверждающие уровень квалификации специалистов; документы о переобучении, повышении квалификации
3.5	Наличие специализированной техники для выполнения работ по предмету торгов (буровые установки), а также наличие лаборатории для проведения необходимых исследований в соответствии с утвержденным Техническим заданием	Копии документов, свидетельствующих о наличии специализированной техники для выполнения работ по предмету торгов (буровые установки), а также наличие лаборатории для проведения необходимых исследований в соответствии с утвержденным Техническим заданием
4 Формирование стоимости работ
4.1	Тендерный коэффициент.	Тендерный коэффициент-коэффициент, рассчитываемый путем деления стоимости работ, определенной по итогам торгов, на сметную стоимость (смету заказчика, выставленную на торги) и используется при определении стоимости работ, являющихся предметом торгов, а также дополнительных работ. Тендерный коэффициент применяется в сметах и актах выполненных работ. Стоимость работ является твердой и изменению не подлежит за исключением случаев изменения объема работ.
4.2	Порядок определения стоимости дополнительных работ	По дополнительным работам понимаются работы, связанные с внесением изменений в техническое задание, согласованное техническим директором АО «Учалинский ГОК» от 01.01.2001г. утвержденное главным инженерном , от 01.01.2001 года (в случае изменения объемов работ). Сметная стоимость дополнительных работ определяется в соответствии со справочниками базовых цен на инженерные изыскания на условиях порядка ценообразования, определенного сметой заказчика, выставленной на торги. Перевод в текущие цены осуществляется путем применения индексов изменения сметной стоимости изыскательских работ к справочникам базовых цен на изыскательские работы, определенные сметой заказчика (3,76; 42,58). Тендерный коэффициент, определенный по итогам торгов, применяется в сметах и актах выполненных дополнительных работ.

Настоящее технико-коммерческое предложение на участие в торгах имеет правовой статус оферты и действует 

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ________________ (наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Анкете претендента «Сведения об аффилированных лицах (в том числе конечных)», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором торгов), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором торгов) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем торгов, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о торгах и условиями нашей заявки на участие в торгах, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в конкурентных переговорах и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в торгах, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Приложение:

1.

2.

Уполномоченное лицо (должность) _____________________ (ФИО)

  (подпись)

  МП

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником.

2. Технико-коммерческое предложение следует оформить на официальном бланке участника.

3. Участник присваивает Технико-коммерческому предложению дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Технико-коммерческое предложение должно содержать информацию по всем разделам Технического задания. Наименования Разделов Технико-коммерческого предложения должно соответствовать разделам Технического задания.

6. Технико-коммерческое предложение должно быть подписано и скреплено печатью участника.

Внимание: в случае заключения договоров на условиях предоплаты – в текст договора включаются следующие условия о банковской гарантии:

В счет обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору в сумме не менее полученных авансов, Поставщик (Генподрядчик, либо Подрядчик, либо Исполнитель) предоставляет Покупателю (Заказчику) безотзывную банковскую гарантию на сумму авансового платежа, выданную на срок не менее срока исполнения обязательств по договору. Условиями банковской гарантии должно быть предусмотрено, что требование бенефициара об уплате денежной суммы исполняется гарантом на основании письменного заявления без приложения дополнительных документов.

Поставщик (Генподрядчик, либо Подрядчик, либо Исполнитель) после подписания настоящего договора и перед соответствующим авансовым платежом предоставляет Покупателю (Заказчику) оригинал банковской гарантии с приложением нотариально заверенной копии договора о выдаче банковской гарантии, заключенного между Поставщиком (Генподрядчиком, либо Подрядчиком, либо Исполнителем) и Банком. При этом Поставщик (Генподрядчик, либо Подрядчик, либо Исполнитель) обязуется предварительно согласовать с Покупателем (Заказчиком) Банк, который выступит гарантом.

При непредоставлении банковской гарантии, Покупатель (Заказчик) вправе не производить оплату авансов по договору.

Несвоевременное перечисление авансов, связанное с неисполнением требований о предоставлении банковской гарантии, не является основанием для отсрочки исполнения обязательств со стороны Поставщика (Генподрядчика, либо Подрядчика, либо Исполнителя).

Расчеты по договору с Победителем осуществляются через расчетный счет, открытый им в следующих банках – Кольцо Урала, Сбербанк, Газпромбанк, Внешторгбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк.