Договор (стр. 5 )

20.2 Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним и не разрешенные в претензионном порядке, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

20.3 Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, могут быть разрешены исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

21. Антикоррупционная оговорка

21.1 Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3. Федерального закона от 01.01.01 года «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство ), включилось в «Реестр надежных партнеров», ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, ведет деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

Присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса свидетельствует о соответствии Заказчика антикоррупционным требованиям международно-правовых стандартов.

Разработка и принятие мер по предупреждению и противодействию коррупции, непринятие коррупционных проявлений при взаимодействии с органами государственной власти и в корпоративных отношениях свидетельствует о соблюдении норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Единая вертикально-интегрированная система Заказчика по профилактике коррупционных и иных правонарушений отражена в Едином стратегическом документе - Антикоррупционной политике ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (далее - Антикоррупционная политика).

Заказчик при взаимодействии с Подрядчиком ориентированы на установление и сохранение деловых отношений, которые:

- поддерживают Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО  ПАО «Россети»;

- ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;

- заботятся о собственной репутации;

- демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам;

- реализуют собственные меры по противодействию коррупции;

- участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

21.2 Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: http://www. rosseti. ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index. php, удостоверяет, что он полностью принимает положения Антикоррупционной политики, и обязуется обеспечивать соблюдения требований Антикоррупционной политики, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников.

21.3 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством, как дача (ст.291 УК РФ) / получение (ст.290 УК РФ) взятки, посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ), незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст.19.28 КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст.19.29 КоАКП РФ), а также иное противоправное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.

Подрядчик и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика или Заказчика), понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Подрядчиком и Заказчиком.

21.4 В случае возникновения у Подрядчика и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо пунктов договора 21.1, 21.2, 21.3, Подрядчик и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Подрядчик и/или Заказчик имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Подрядчик и/или Заказчик обязаны сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо пунктов договора 21.1 и 21.2 Подрядчиком и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

21.5 В случае нарушения Подрядчиком и/или Заказчиком обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных в  пунктах договора 21.1 и 21.2 и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 21.3. настоящего Договора действий, и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или  не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей Статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Государственная политика в области развития партнерства государства и бизнеса по противодействию коррупции реализуется Заказчиком путем безусловного следования при ведении бизнеса антикоррупционным стандартам, нацеленным на минимизацию коррупционных проявлений в электросетевом комплексе, влияющих на репутацию компании, отношения с партнерами и контрагентами, и, как следствие, на успешность исполнения задач, поставленных перед Заказчиком руководством страны.

22. Прочее

22.1 Подрядчик обязуется передать всю информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей, с приложением сканер-копий подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ выписка из реестра акционеров) в течение 5 дней со дня подписания договора. В случае изменений в составе собственников Подрядчика, предоставлять соответствующую информацию с приложением сканер-копий, подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров) в течение 5 дней. Неисполнение подрядчиком данного обязательства может являться основанием для расторжения договора.

22.2 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

22.3 Об изменениях счетов в банке и адресов Стороны немедленно уведомляют друг друга.

22.4 Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах: 1 экз. для Заказчика и 1 экз. для Подрядчика.

23. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора

Приложение 1. Техническое задание, … стр.;

Приложение 2. Сметный расчёт;

Приложение 3. Требования по выполнению Договора;

Приложение 4. Организационно-экономические условия выполнения работ по Договору на энергообъекте.

24. Реквизиты сторон

Заказчик:	Подрядчик:
АО «Янтарьэнерго»
Юридический адрес: 236022,  г. Калининград,   ул. Театральная, д.34   р/с № 000     КПП для счетов-фактур 392550001   Отделение сбербанка России   № 000  г. Калининград   к/с № 000

Первый заместитель  генерального

директора– главный инженер

АО «Янтарьэнерго»

__________________ //

«___­» ___________ 20___г.

М. П.  М. П.

Приложение

к  договору от ________________20___г. № __

Техническое задание

При обследовании подводной части здания Правдинской ГЭС-3 необходимо выполнить:

Подводное обследование элементов гидротехнических сооружений (ГТС) и гидромеханического оборудования (ГМО) Правдинской ГЭС-3:

Направляющих и порогов ремонтных затворов (РЗ) отсасывающих труб в нижнем бьефе (НБ) ГЭС; Шпунтовой разделительной стенки в НБ; Направляющих, порогов и полотен аварийно-ремонтных затворов (АРЗ) и РЗ в верхнем бьефе (ВБ) ГЭС;

Подводное обследование и очистку сороудерживающей решётки в ВБ ГЭС; Отчёт о текущем состоянии элементов ГТС и ГМО Правдинской ГЭС-3.

Сроки выполнения работы 2-3 квартал 2017 года

Дополнительные условия:

Работы будут проводится в условиях действующего гидроузла. Исполнитель должен предусмотреть мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ в зоне действующих сбросных сооружений. Наибольшая глубина нахождения объектов работ со стороны ВБ – семь метров, ограничена режимом поддержания нормального подпорного уровня (НПУ) водохранилища Правдинской ГЭС-3. Минимальная глубина нахождения объектов работ со стороны НБ – три метра. Зависит от режима водосброса.

Сроки выполнения работы 2-3 квартал 2017 года