Типовая форма договора поставки и монтажа оборудования (-Холдинг» - покупатель) (стр. 3 )

- срок выполнения работ по пуско-наладке составляет  рабочих дней с момента подписания промежуточного акта по выполнению работ по шефмонтажу.

По окончании пуско-наладочных работ, отработки работы оборудования в различных режимах,  сторонами составляется двусторонний акт выполненных пуско-наладочных работ.        

       4.4. Поставщик гарантирует выполнение командированными специалистами функциональных обязанностей, на  высоком профессиональном уровне.        

4.5.  Поставщик гарантирует  правильность решений, принимаемых командированными специалистами для оказания вышеуказанных услуг.

Поставщик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды и иных правил, установленных действующим законодательством РФ.

4.6. Срок проведения монтажа, задержка монтажа

4.6.1. Шефмонтажные работы считаются выполненными в полном объеме после подписания двухстороннего акта проведения шефмонтажных и пуско-наладочных  работ Покупателем.

В случае выявлений нарушений при ведении работ по шефмонтажу и пуско-наладке Покупатель вправе отказаться от приемки работ, с уведомлением Поставщика о причинах отказа.

4.6.2. Если шефмонтажные  и пуско-наладочные работы срываются по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств, а именно обстоятельств непреодолимой силы  (пожар, наводнение землетрясение, забастовки, и т. п.) сроки монтажа и пуско-наладки отодвигаются  соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. В этом случае сторона, где наступили указанные обстоятельства, обязана информировать другую сторону в недельный срок о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

5. Переход права собственности на продукцию и рисков ее случайной гибели

5.1. Право собственности на продукцию, являющуюся предметом настоящего договора, а так же риск ее случайной гибели (повреждения) переходит к Покупателю:

- при выборке продукции Покупателем (грузополучателем) со склада Поставщика (грузоотправителя) - с момента передачи продукции Покупателю (грузополучателю) на складе Поставщика (грузоотправителя);

- при поставке автотранспортом Поставщика (грузоотправителя) или автомобильным транспортом перевозчика до склада Покупателя (грузополучателя) - с момента передачи продукции Покупателю (грузополучателю) на складе Покупателя (грузополучателя);

- при перевозке продукции железнодорожным транспортом - в момент получения продукции Покупателем (грузополучателем) от перевозчика на станции назначения (определяется по календарному штемпелю в ж/д накладной в графе «Выдача оригинала накладной грузополучателю»).

6. Передача принадлежностей и документов на продукцию

6.1. Поставщик обязуется одновременно с передачей продукции передать Покупателю принадлежности этой продукции, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации на русском языке и т. п.), необходимые при использовании продукций по ее назначению и при ее реализации.

6.2. Указанные принадлежности и документация должны быть переданы Поставщиком Покупателю вместе с продукцией при передаче ее Покупателю (грузополучателю), либо в пятидневный срок после такой передачи продукции.

6.3. Поставщик в течение 5-ти дней с даты поставки (отгрузки) продукции отправляет в адрес Покупателя оригинал счета-фактуры (с указанием в ней номера ж/д квитанции при поставке ж/д транспортом), оригинал накладной по форме ТОРГ-12, копию сертификата качества, копию ж/д квитанции (при поставке ж/д транспортом), копию транспортной/товарно-транспортной накладной (при доставке автотранспортом). 

7. Цены по договору и порядок расчетов

7.1. В стоимость продукции включены:

- расходы по шефмонтажу (наблюдение за монтажом) в размере  руб.;

- расходы по пуско-наладке установленной и смонтированной продукции в размере  руб.;

7.2. Цены на продукцию согласовываются сторонами в спецификациях к договору. Цены могут быть  изменены только по взаимному письменному соглашению сторон.

7.3. Расчеты по данному договору производятся в безналичном порядке платежными поручениями через расчетные счета, открытые в одной из следующих кредитных организаций: «Кольцо Урала», ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ» или по соглашению сторон иным способом, не противоречащим действующему законодательству

Обязательство по оплате продукции и работ считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

7.4. Покупатель обязуется оплатить продукцию после ее поставки в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к договору. При этом если иное не предусмотрено в спецификации срок оплаты исчисляется с даты получения Покупателем продукции, принадлежностей и документов на нее.

7.5. Порядок оплаты транспортных расходов устанавливается сторонами в спецификациях к настоящему договору. В случае оплаты транспортных расходов Покупателем Поставщик отправляет в адрес покупателя счет-фактуру, отчет о произведенных расходах с приложением копий подтверждающих документов.

7.6. Установленные п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации проценты по денежному обязательству не уплачиваются Покупателем.

8. Ответственность сторон по договору поставки

8.1. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать надлежащего исполнения обязательств и полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков.

8.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. При нарушении Поставщиком срока выполнения шефмонтажных и/или пуско-наладочных работ  Покупатель вправе потребовать от Поставщика выплаты неустойки в размере 0,5% от стоимости шефмонтажных и пуско-наладочных работ за каждый день просрочки.

8.4. За нарушение сроков поставки или недопоставку продукции Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок или недопоставленной продукции за каждый день просрочки.

8.5. За нарушение сроков замены продукции ненадлежащего качества Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости продукции ненадлежащего качества за каждый день просрочки.

8.6. В случае поставки продукции ненадлежащего качества или не соответствующей условиям настоящего договора (спецификаций к нему), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости поставленной продукции ненадлежащего качества или продукции, не соответствующей условиям договора (спецификаций).

8.7. В случае нарушения Поставщиком обязательств по договору Покупатель вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из сумм, подлежащих уплате Поставщику.

8.8. Применение неустойки является правом, но не обязанностью Стороны. При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени и штрафы не начисляются и не уплачиваются.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Обязателен претензионный порядок урегулирования споров, возникающих из настоящего договора.

9.2. При обнаружении недостачи и (или) несоответствия качества продукции срок предъявления претензии Покупателем Поставщику составляет 30 календарных дней с момента составления акта о недостаче (несоответствии качества) продукции. К претензии должен быть приложен акт о приемке продукции с приложениями. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней с момента ее получения Поставщиком.

9.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ (в случае заключения договора с организацией УГМК в данном пункте указывается третейская оговорка: «Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде ОАО "УГМК" в соответствии с Положением «О постоянно действующем Третейском суде ОАО "Уральская горно-металлургическая компания» (текст Положения размещен на сайте www. на странице «Компания» в разделе «Третейский суд»). Решение Третейского суда является окончательным»).

10. Прочие условия

       10.1. Настоящий договор не является договором присоединения. Стороны признают, что они были свободны в определении условий при заключении настоящего договора.

       10.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.3. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен только по взаимному соглашению сторон.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору, а также спецификации к настоящему договору имеют силу в том случае, если они оформлены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями сторон.

10.5. При подписании дополнительных соглашений, спецификаций, приемо-сдаточных актов, иных документов к настоящему договору со стороны Покупателя возможно использование факсимильной подписи генерального директора.

10.6. Все спецификации и дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителям сторон, являются его неотъемлемой частью.

10.7. Не допускается передача прав по договору одной стороной без письменного согласия другой стороны. За нарушение данного условия Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере одного миллиона рублей.

10.8. Поставщик с оформленным с его стороны договором обязан представить Покупателю заверенные копии следующих документов:

- свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- выписки из единого государственного реестра юридических лиц на дату, не позднее чем за один месяц до подписания договора;

- решения учредителя или протокола общего собрания о назначении директора, доверенности, иных документов, подтверждающих полномочия представителей организации на подписание договора, актов, счетов-фактур и иных документов;

- лицензии, свидетельства СРО, если деятельность контрагента подлежит лицензированию и/или требует получения свидетельства о допуске к определённым видам работ.

10.9. Настоящий Договор представляет собой полный текст соглашения между Сторонами в отношении предмета Договора. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами, после подписания Договора теряют силу.

  10.10. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

11. Срок действия договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу «___» _________________ 20___г. и действует до «___» _________________ 20___г., а в части расчетов, до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.2.  Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию сторон (путем составления соглашения о расторжении договора) или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

12. Юридические адреса сторон

12.1. В случае  изменения  юридического  адреса  или  банковских реквизитов стороны договора обязаны в 10-тидневный срок письменно уведомить об этом друг друга. Исполнение обязательств, произведенное по старым банковским реквизитам, направление писем (актов, уведомлений, документов иной корреспонденции) по старым адресам до момента получения Стороной уведомления о соответствующих изменениях признается надлежащим исполнением обязательств по договору.

12.2.  Реквизиты  сторон:

ПОКУПАТЕЛЬ – -Холдинг»

624091, г. Верхняя Пышма, Свердловская область, пр. Успенский, 1.

р/сч 40702810316020102598 в Уральском банке СБ РФ

, 74.14, 74.13.1, 74.11    ОКФС 16  ОКОПФ 65

ПОСТАВЩИК – ________________________________________________

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ИНН __________________________ КПП ____________________________

р/сч____________________________________________________________

БИК __________________________ к/с ______________________________ 

ОКПО ________________________ ОГРН ____________________________

Покупатель                                                        Поставщик 

  ___________________ /________________/  ________________ /__________________/

м. п.                                  м. п.