Договор на выполнение работ по разработке функционала (стр. 1 )

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ФУНКЦИОНАЛА № _РД-___

г.  Москва         ___  ________ 20__ г.

Групп», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в директора Басалыко Ильи Сергеевича действующего на основании Устава с одной стороны и ________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик«», _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить собственными силами или силами Подрядчика все необходимые работы по разработке (изготовлению):

внешних отчетов обработок документов справочников

и прочих объектов и их форм, являющихся компонентами программных продуктов на платформе «1С:Предприятие» (далее Разработка), предоставляемых Заказчиком на правах использования,

конфигурация  «Управление тендерным отделом 1.2» конфигурация «1С: Управление  торговлей 11» с подсистемой «Управление тендерным отделом 1.2» конфигурация «1С: Бухгалтерия предприятия 3»  с подсистемой  «Управление тендерным отделом 1.2» конфигурация «1С: Комплексная автоматизация  2» с подсистемой  «Управление тендерным отделом 1.2» конфигурация «1С: ERP Управление предприятием 2» с подсистемой  «Управление тендерным отделом  1.2» конфигурация «1С: Управление нашей фирмой» с подсистемой  «Управление тендерным отделом 1.2»

и прочие конфигураций на платформе «1С: Предприятие 8.3.12» и выше.

В Приложениях к настоящему Договору Стороны согласовывают перечень работ, входящих в Разработку, регламенты взаимодействия, сроки выполнения и  иные условия по усмотрению Сторон (см. Приложение . Постановка задачи). Приложения к Договору после их подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Договора и Приложений к нему. Работы производятся на рабочих станциях Заказчика или Исполнителя, или на специально арендуемом дисковом пространстве на время проведения работ. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ Исполнитель обязан: Выполнить работы по разработке и тестированию согласно описанию в поставленной задаче. Выделить ответственное лицо (лица) по данному договору. Перечень ответственных лиц приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору.
ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА Заказчик обязан: Своевременно принять и оплатить работы        Исполнителя в размере и        сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Договора. Каждая разработка сдается только с подписанием акта тестирования, (Приложение ). Сроки сдачи и тестирования работы описаны в каждой задаче (см. примеры задач в  Приложении № 1). Предоставить Исполнителю удаленный доступ из внешней сети по VPN–каналу и RDP до терминальных серверов, предназначенных для работы Исполнителя. Доступ должен быть с необходимыми правами для выполнения работ, необходимому для выполнения работ в  рамках  настоящего  Договора,  а  также предоставить имеющееся у него программное обеспечение, необходимое для выполнения работ по настоящему Договору. В исключительных случаях выполнения работ непосредственно на территории Заказчика, предоставить представителям Исполнителя рабочие места, включающее в себя стол, стул,  персональный компьютер и доступ в интернет. При необходимости Заказчик должен осуществить голосовое обсуждение и согласование с помощью онлайн - аудио - и видеосвязи (Skype и другие мессенджеры). Определить ответственных лиц Заказчика по сопровождению работ по настоящему Договору из персонала Заказчика в количестве одного или более человек для контроля качества оказываемых Исполнителем работ. Ответственные лица наделены правом для решения вопросов по поставленным задачам. (см. Приложение ).
СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ Стоимость работ по Разработке рассчитывается исходя из согласованных трудозатрат по каждой задаче без учета согласования и составляет 950 (девятьсот пятьдесят) рублей за час работы (НДС не облагается). Порядок расчетов - предоплата в размере  50% от суммы, указанной в  смете Технического задания за Разработку, остаток 50% от суммы - в течение 2-х (двух) дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ (см. Приложение ). Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае нарушения Заказчиком сроков и порядка оплаты работ Исполнитель вправе в одностороннем порядке перевести Заказчика на условие выполнения работ на условиях предоплаты в размере 100% от суммы, указанной в смете Технического задания (см. Приложение ).
СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ Все работы сопровождаются Актами тестирования по адресу *****@***ru, в которых Заказчик фиксирует замечания по выполненным работам. Если работы выполнены в полном объеме, то Исполнитель направляет Акт выполненных работ в адрес Заказчика. После получения Заказчиком Акта выполненных работ при отсутствии возражений, полученных Исполнителем в трехдневный срок, данные работы считаются выполненными. Электронные сканированные документы, а также документы, подписанные при помощи ЭЦП, идентифицирующие каждую из сторон, имеют юридическую силу до обмена документами на бумажных носителях с оригинальной подписью и печатью Сторон, но не более 15 (пятнадцати) дней с момента предоставления электронных сканированных документов, а также документов, подписанных при помощи ЭЦП.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, с которого и становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора. Настоящий договор действует от даты его подписания до____________________ либо до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Исполнитель оставляет за собой право индексации (пересмотра) стоимости работ по  Разработке по настоящему Договору на следующий год, о чем сообщает за 30 дней до даты действия Договора письменным уведомлением. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также по инициативе одной из Сторон. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента вручения одной из Сторон уведомления о расторжении Договора в одностороннем порядке. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения возникших ранее обязательств по настоящему Договору. В случае расторжения Договора производятся взаиморасчеты по фактически выполненным работам, произведенным на момент прекращения договорных обязательств.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а начатые работы приостановить, в случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате, встречных обязательств, а также иных действий или бездействия Заказчика, прямо влияющих на начало, продолжительность или возможность выполнения работ. В случае сбоя в программных продуктах, происшедшего по вине Заказчика, все работы по диагностике и восстановлению работоспособности настройки выполняются за счет Заказчика. Исполнитель не несет ответственности за сбой в работе программных продуктов в части не подвергавшейся Разработке, разработке и настройке Исполнителем. В данном случае все работы по диагностике и восстановлению работоспособности программных продуктов выполняются за счет Заказчика. Все работы по восстановлению работоспособности настроек программных продуктов, выполненных Исполнителем на условиях Разработки  и  позднее  модифицированных  Заказчиком,  либо  третьими  лицами  по  заявке  Заказчика, считаются дополнительными (новыми)  работами.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ Все программные продукты, предоставленные Заказчиком для выполнения работ по Разработке, являются объектами интеллектуального права и коммерческой тайной Заказчика. Исполнитель не должен пытаться осуществлять действия, которые могли бы нарушить или сделать недействительными указанные права Заказчика в отношении интеллектуальной собственности программные продукты Заказчика.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии,  взрывы, военные действия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить, в том числе посредствам факсимильной связи, другую Сторону незамедлительно (в течение 3 (трех) календарных дней) после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления уведомления другой Стороне, в том числе посредством факсимильной связи.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами будут разрешаться путем переговоров на основе действующего на момент заключения Договора законодательства РФ. По всем вопросам, не нашедшим своего рассмотрения в тексте настоящего Договора Стороны руководствуются действующим на момент заключения Договора законодательством РФ. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в арбитражном суде г. Брянска  в порядке, установленном законодательством РФ.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ Исполнитель и Заказчик обязуются взаимно сохранять конфиденциальность информации, ставшей им доступной вследствие настоящего Договора. Все Приложения, заключенные в соответствии и во исполнение настоящего Договора являются его неотъемлемой частью. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в электронной  форме и удостоверенные ЭЦП каждой из сторон и  действуют до момента обмена экземплярами на бумажных носителях. Исполнитель без согласования с Заказчиком имеет право за свой счет привлекать к  исполнению Договора третьих лиц (Подрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия как за свои собственные. В случае необходимости допускается добавлять новые технические задания к данному договору, которые оформляются новыми приложениями и сметой к ним. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение Перечень задач входящих в «Техническое задание» Приложение   Перечень ответственных лиц для исполнения обязательств по настоящему договору (список составляется совместно с Исполнителем) Приложение   Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации. Приложение   Акт тестирования (образец) Приложение Акт выполненных работ (образец) Приложение Смета.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Исполнитель                                Заказчик