5.7. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе Заказчик обязан немедленно, но не позднее 5 дней с момента передачи Акта сдачи-приемки выполненных работ, заявить об этом Подрядчику. Сторонами в 5-дневный срок оформляется Приложение к Акту сдачи-приемки - акт устранения недостатков с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Претензии, предъявленные Заказчиком в рамках, определенных условиями настоящего Договора, удовлетворяются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих ПУ, ГОСТ, ТУ, СНиП, и других нормативных документов.

6.2. Срок гарантии устанавливается на 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

6.3. Подрядчик гарантирует:

    надлежащее качество материалов, оборудования и систем, соответствие их проекту, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов, других документов, удостоверяющих их качество; качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, возникших по его вине и выявленных при сдаче-приемке работ и в период гарантийного срока, включая ремонт, замену оборудования или запчастей.
Устранение обнаруженных недостатков в период гарантийного срока производится Подрядчиком за свой счет на основании подписанного сторонами Акта устранения недостатков При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в письменной форме не позднее 5 дней с момента обнаружения.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОН

7.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

- за качество и объем выполненных работ, за соблюдение требований проекта, а также за соблюдение сроков выполнения работ, оговоренные настоящим Договором.

- за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм персоналом Подрядчика при выполнении работ.

7.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по договору.

7.4. Все штрафные санкции, содержащиеся в настоящем договоре, могут быть взысканы с Подрядчика одновременно.

7.5. Во всех случаях нарушения Подрядчиком своих обязательств по договору, Заказчик вправе приостановить оплату работ вплоть до оплаты Подрядчиком неустойки, предусмотренной законодательством РФ и/или настоящим договором.

7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийных), начиная со дня,  следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.

7.7. При исполнения настоящего Договора, Стороны руководствуются ст. ст. 722-725, 754-757 ГК РФ в случае, если возникшие обстоятельства ими не урегулированы.

7.8. Под гарантийным обязательством Стороны понимают следующее: обязанность Подрядчика устранить за свой счёт, своими или привлечёнными силами недостатки в результатах его работы, выявленные или возникшие в пределах гарантийного срока.. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7.9. Срок для исполнения гарантийного обязательства устанавливается в письменном требовании Заказчика к Подрядчику с приложением акта обследования выявленных недостатков. Данное требование подписывается Руководителем Заказчика или уполномоченным лицом.

7.10. За нарушение сроков выполнения работ (п.2.1. Договора) Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,03% (три сотых) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

7.11. За нарушение сроков оплаты (п.3.1. Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,03% (три сотых) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.


ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт – Петербурга и Ленинградской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. Досудебный претензионный порядок разрешения споров является обязательным.


ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТРОН

9.1.По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон Договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.



ВОЗМОЖНОСТЬ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником предыдущего Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны настоящего Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий настоящего Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в течение трех рабочих дней дня, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в настоящем Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в единой информационной системе. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и настоящий Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора устранено нарушение условий настоящего Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком  условий настоящего Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в ходе его исполнения установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика. Информация о Поставщике, с которым настоящий Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения настоящего Договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и настоящий Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора устранены нарушения условий настоящего Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения. При расторжении настоящего Договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения настоящего Договора другая Сторона настоящего Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Расторжение Договора не освобождает стороны от ответственности, предусмотренной условиями настоящего Договора.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9