ДОГОВОР № ___________
на поставку товаров
г. Москва «__» __________ 2017 г.
_____________, в лице ________________, действующего на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Ритейл Групп» () именуемое в дальнейшем «Поставщик», Ал Аарадж, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании п.____ ч.1 ст. 93 Закона о контрактной системе, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Поставщик обязуется в установленные сроки поставить товар в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Исполнение обязательств по поставке товара производится Поставщиком.
1.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю (подписанию товарных накладных) или перевозчику (в случае, если перевозчик был привлечен Покупателем).
1.4. Отметка о принятии товара, сделанная на накладной, является доказательством отсутствия у Покупателя претензий по маркировке, упаковке и общему количеству продукции.
1.5. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных договором порядке, форме и размере.
Цена договора и порядок расчетов
Цена договора согласно Спецификации составляет: _____________, НДС не облагается в связи с применением УСН, в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, (далее – Цена Договора). Стоимость упаковки, расходы по таможенному оформлению и страхованию (если они есть), расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, а также все налоги и пошлины и все иные расходы Поставщика, возникающие при исполнении настоящего договора, включены Поставщиком в цену, указанную в Спецификации (Приложение ) Оплата цены договора производится Заказчиком путем безналичного расчета в течение 5 (пяти) банковских дней после поставки предусмотренного договором товара и выполнения Поставщиком обязательств по договору в полном объеме.
Сроки и порядок поставки товаров
3.1. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара осуществляется Поставщиком партиями до _________. Место поставки товара _______________
3.2. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
3.3. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.
3.4. Вывоз упаковки производятся силами Поставщика в течение 1 (одного) дня после поставки товаров или за его счет.
3.5. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных, сертификаты обязательные для данного вида товара (при их наличии) и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Товарно-транспортные накладные оформляются Поставщиком в двух экземплярах: по одному для Поставщика и Заказчика.
3.6. Товар принимается Заказчиком по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной.
3.7. Претензии по количеству и качеству товара (за исключением скрытых дефектов изготовителя) могут быть заявлены Заказчиком не позднее трех дней с даты поставки товара Заказчику, претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение гарантийного срока на поставляемый товар.
3.8. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию и дать ответ по существу в течение десяти дней с даты ее получения.
4. Гарантии
4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.
4.2. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам и техническим условиям изготовителей поставляемого товара.
4.3. Гарантийный срок на поставляемый товар, соответствуетгарантийному сроку заявленным производителем и исчисляется от даты продажи товара Заказчику.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной десятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
5.3. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик обязан по требованию Заказчика уплатить Заказчику неустойку. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
Если обстоятельства, указанные в первой части настоящей статьи договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2017 г., при этом обязательства сторон, не исполненные до указанной даты подлежат исполнению в полном объеме.
7.2. Поставщик не имеет право передать свои права и (или) обязанности по настоящему Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.
7.3. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему договора разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 8 настоящего договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
7.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: | Поставщик: Юридический адрес: 111123 г. Москва, ул. Плеханова д.4а э 2 пом 12 к 13 оф 21в факт адрес: 111123 г. Москва, ул. Плеханова д.4а э 2 пом 12 к 13 оф 21в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Генеральный директор _________________ Ал |
Приложение
к Договору поставки
№______________ от «___» _______ 201_ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Наименование продукции | Цена | Количество | Сумма |
Итого ______________ копеек
Заказчик. | ПоставщикГенеральный директор _________________ Ал |
М. П. М. П.
