12.2.        В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3.        С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.


Порядок расторжения договора

13.1.        Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1.        Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

13.1.2.        Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала работ.

13.1.3.        В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2.        При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Разрешение споров

14.1.        Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2.        При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3.        В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.


Прочие условия

15.1.        Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

15.2.        В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.        Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.        Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.


Приложения к настоящему договору

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1.Дефектная ведомость.

2. Сметный расчет.

3.Техническое задание.

4. Календарный график выполнения работ.

13. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон

  ЗАКАЗЧИК: 

Юридический адрес: 183031,

; 

Почтовый адрес: 183031,

; ,

Р/сч 40703810741000081293 в Отделение Сбербанка России г. Мурманск,

, 

Кор/сч 30101810300000000615

Генеральный директор

________________

«_____» _______________2014 г. 

  ПОДРЯДЧИК: 

  Руководитель (должность)

  _________ Ф. И.О.

  «_____» _______________2014г.

Приложение

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Общие требования


Предмет конкурса, максимальная цена Договора

1.1. Предметом настоящего комиссионного отбора подрядной организации является право заключения Договора на выполнение работ по лоту:

- «Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома», расположенного по адресу Мурманская область, ЗАТО Александровск :

- Замена водонагревателя и розливов.

1.2. Максимальная цена – 400 000(четыреста тысяч) рублей.


Цели выполнения работ

2.1 Цель выполнения работ: выполнить комплекс работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме, расположенном по адресу Мурманская область, ЗАТО Александровск в соответствии со сводным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 год.

2.2. Основанием для выполнения работ является региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, утвержденная Постановлением Правительства Мурманской области -ПП и сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 год, утвержденный постановление Правительства Мурманской области -ПП.

3. Источник финансирования

  3.1. Субсидии из федерального и местного бюджетов в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 01.01.2001 N 422-ПП.

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ

4.1. Формой оплаты является безналичный расчет. Денежные средства перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика. Авансирование работ Договором не предусматривается.

4.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком строительно-монтажных Работ являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), акт приемки выполненных работ (форма № КС-2), счетов, счетов-фактур, накладных, предоставляемые Подрядчиком Заказчику по завершении всех работ на объекте.

4.3. Одновременно с документами, указанными в подпункте 4.2.1. настоящего технического задания, Подрядчик представляет подписанную со своей стороны  исполнительную документацию на оплату выполненных работ.

4.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ, производится на расчётный счёт Подрядчика, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания обеими сторонами документов, подтверждающих выполнение Работ, указанных в п. 4.2.

4.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от рабочей документации, строительных норм и правил, а также с нарушениями условий настоящего Договора не оплачиваются Заказчиком до устранения нарушений.

4.6. В случае отказа от подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2 Заказчик представляет мотивированный отказ от приемки выполненных работ. После получения Подрядчиком мотивированного отказа от приемки выполненных работ, Стороны составляют акт с перечнем недостатков выполненных работ, необходимых доработок, а также сроков их выполнения. Подрядчик обязуется после подписания сторонами акта с перечнем недостатков выполненных работ, безвозмездно устранить недостатки в согласованные с Заказчиком сроки.

  4.7. В случаях досрочного выполнения работ, Заказчик вправе произвести расчет с Подрядчиком досрочно в полном объеме.

4.8. Никакие разногласия или споры коммерческого характера, возникшие между Заказчиком и Подрядчиком, не могут служить основанием для приостановления выполнения работ по Договору.



Место, условия и сроки (периоды) выполнения Работ

5.1. Место выполнения работ:

- Мурманская область, ЗАТО Александровск ;

5.2. Условия и сроки (периоды) выполнения работ:

5.2.1. В установленный конкурсной документацией срок, выполнить работы по лоту:

- «Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома», расположенного по адресу Мурманская область, ЗАТО Александровск :

- Замена водонагревателя и розливов.

в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение № 4) и техническим заданием (Приложение ), являющимися неотъемлемой частью Договора.

5.2.2. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

  5.3.  Сроки выполнения работ:

Начало работ -  дата подписания Договора;

Окончание Работ – в течение четырех месяцев, но не позднее 01 апреля 2015 года.


Порядок формирования цены Договора

6.1. Максимальная цена договора, определена сметной документацией по лоту:

- «Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома», расположенного по адресу Мурманская область, ЗАТО Александровск

- Замена водонагревателей и розлива.

Сметные расчеты выполнены по действующим нормативами, включенным в федеральный реестр сметных нормативов.

6.2. Цена Договора определена на весь срок  исполнения Договора, формируется участником на основе расчета максимальной цены Договора,  с использованием понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурса, равный частному от деления цены Договора по результатам конкурса на максимальную цену Договора и включает стоимость  выполнения строительно-монтажных работ, материалов, изделий, конструкций, оборудования (оборудование должно быть не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену запасных частей, восстановление потребительских свойств), на условиях поставки в г. Мурманск, должно  соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также противопожарным нормативам. На все материалы и оборудование должны быть сертификаты и паспорта. Должны быть учтены затраты на  организацию вывоза строительного мусора с объекта, организацию охраны объекта, на монтаж, пуск и наладку оборудования и всех инженерных систем, использование машин, механизмов, рабочей силы и транспорта, накладные расходы, расходы на уплату таможенных пошлин, сборов, налогов, в том числе НДС и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с выполнением работ по строительству объекта.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8