Договор № об оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту первичных средств пожаротушения (огнетушителей) (стр. 3 )

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 3 настоящего Договора.

6.2. Заказчик обязуется проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.

6.3. Обеспечивать доступ Исполнителя на  свои объекты.

6.4. Представить Исполнителю в течении 10 дней с момента заключения договора реестр имеющихся у Заказчика огнетушителей, с разбивкой по объектам, с указанием ранее проведенных видов технического обслуживания в течении 201_ года.

6.5. Заказчик обязуется назначить своего ответственного представителя для организации взаимодействия с Исполнителем в рамках настоящего договора, данные по которому направляются Исполнителю в течении 10 дней после заключения договора.

6.6. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда и техники безопасности на обслуживаемых объектах.

6.7. Заказчик вправе проверять соблюдение требований правил и норм промышленной, пожарной безопасности при проведении работ Исполнителем на объектах Заказчика. При выявлении нарушений правил и норм промышленной безопасности при проведении работ Исполнителем на объектах Заказчика, приостановить услуги до устранения нарушений.

6.8.Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, положений настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Исполнителя/третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, В случае отказа Исполнителя/третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

6.9. Информировать Исполнителя не менее чем за 10 дней о необходимости участия в проверках, проводимых органами государственного контроля (надзора) в отношении Заказчика, для участия представителя Исполнителя в проверках.

6.10.Заказчик вправе контролировать с использованием приборов, регистрирующих скорость, соблюдение транспортными средствами Исполнителя (Автотранспортного предприятия, др.) скоростного режима движения по территории -Хантос».

               

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств, Заказчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взимаются не более чем за 30 дней, начиная со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате.

7.3. В случае нарушения сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от стоимости несвоевременно оказанных услуг за каждый день просрочки.

7.4. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения  природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т. д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителя, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

7.5. Исполнитель не несет ответственность за качество Разрешительной документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков, делающих невозможным оказание Исполнителем услуг, определенных настоящим договором, Исполнитель сообщает об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения. Срок устранения недостатков разрешительной документации – 7 дней.  Исправление оказанных услуг, необходимость проведения которых была вызвана недостатками технической документации Заказчика, выполняются за счет Заказчика.

7.6. Убытки, причиненные третьими лицами в процессе оказания услуг Исполнителем, компенсируются за счет Исполнителя.

7.7. Исполнитель несет полную имущественную ответственность за сохранность переданного ему Заказчиком для оказания услуг оборудования или иного имущества, необходимого для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.8. Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или  частичного признания стороны по договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания стороной претензии в добровольном порядке и взыскания стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения. Наложение штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

7.9. За каждый факт появления работника Исполнителя либо привлеченных им работников сторонних организации и третьих лиц (далее работники Исполнителя) на территории месторождения, производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика (далее Объекты) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя, находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, орудий охоты и лова, Исполнитель  уплачивает Заказчику штраф в размере 200000 (двести тысяч) рублей. Фиксация таких фактов для целей настоящего пункта осуществляется в акте, составленном работниками Службы по режиму и защите информации Заказчика, либо работниками частных охранных предприятий привлекаемых Заказчиком.

Одновременно с составлением акта работники Службы по режиму и защите информации Заказчика информируют Исполнителя по телефону диспетчерской службы Исполнителя  о каждом факте обнаружения работника Исполнителя на территории Объектов в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя, находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. Представитель Исполнителя проинформированный по телефону диспетчерской службы имеет право прибыть для участия в составлении акта. В виду удаленности медицинских учреждений, получение медицинского заключения о нахождении в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения не требуется.

Работник Исполнителя, виновный в совершении проступка, указанного в настоящем пункте, должен быть ознакомлен с составленным актом под расписку. Отказ от подписания фиксируется в акте и не является препятствием для взыскания штрафа. Копия акта передается работнику либо представителю, прибывшему для составления акта по расписку. Акт, составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, является безусловным основанием для взыскания штрафа в претензионном порядке.

Выявление 3 (трех) фактов и более появления работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя), находящихся на территории Объектов, веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, даёт право Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков

7.10. В случае повреждения линий электропередачи или выхода из строя и простоя электрооборудования Заказчика  по настоящему договору по вине Исполнителя или по вине третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для выполнения работ по настоящему договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1000000 (одного миллиона) рублей и возмещает причинённый ущерб. Не позднее следующего дня после повреждения электроустановок, по инициативе Заказчика Стороны составляют акт расследования инцидента (аварии) оформленный в соответствии с «Инструкцией по расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства предприятий и организаций нефтяной промышленности (РД-39-139-95)», который подписывается уполномоченными представителями сторон.

7.11. Несоблюдение Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, экологических требований, а также требований по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, создающих предпосылки для возникновения аварийной ситуации, инцидентов, травмирования, при планировании, технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами и уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере до 100000 (сто тысяч) рублей за выявленные нарушения, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Исполнителя, связанных с таким расторжением. Все перечисленные случаи в пункте фиксируются актом, подписанным уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Исполнителя.

7.12. При составлении акта представитель Исполнителя имеет право давать свои объяснения и возражения (в том числе и по его содержанию и оформлению), которые представитель Заказчика должен отразить в акте. В случае отказа представителя Исполнителя от дачи объяснений, представители Заказчика делают соответствующую отметку в акте.

7.13. В течение 14 дней с момента составления указанного акта Заказчик обязан направить его копию Исполнителю. После получения копии акта Исполнитель в течение 5 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем, о чем письменно известить Заказчика».