КОНТРАКТ №
на выполнение работ по изготовлению вывесок для ГБУК г. Москвы « Тропинина»
г. Москва «27» апреля 2018г.
Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы « Тропинина и московских художников его времени», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Девичевой Ольги Ильиничны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального законаот 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению вывесок для ГБУК г. Москвы « Тропинина», расположенного по адресу: 119 017, г. Москва, Щетининский пер., дом 10, стр. 1, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы указанные в п.1.1. настоящей статьи в объеме, установленном в Приложении № 1 к настоящему Контракту - Сметная документация, и в сроки указанные Графике выполнения работ - Приложение к настоящему Контракту.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена работ по настоящему Контракту составляет: 172370,00 (Сто семьдесят две тысячи триста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 26293,73 рублей
2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.3. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения.
2.4.Оплата работ по настоящему Контракту производится за фактически выполненные Исполнителем работы.
2.5.Заказчик оплачивает выполненные Исполнителем и принятые надлежащим образом Заказчиком работы, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем безналичного расчета. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.
Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в статье 13 настоящего Контракта.
2.6. Оплата работ производится Заказчиком на основании выставленного счета на оплату в течение 10 (Десяти) банковских дней.
2.7. Не оказанные работы или оказанные ненадлежащим образом не подлежат оплате Заказчиком. Под работами, оказанными ненадлежащим образом признаются работы, которые не соответствует требованиям установленным настоящим Контрактом.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ по Контракту указан в Графике выполнения работ Приложение к Контракту.
3.2. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации и Акт выполненных работ - Приложение к настоящему Контракту, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.
4.3. Не позднее 5 (Пяти) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки выполненных работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/ доработки за свой счет.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии настоящим Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполняемых работ.
5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполняемых работ.
5.1.6. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работыв соответствии с настоящим Контрактом.
5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнении работ в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
5.2.4. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Исполнителя направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 дней, с момента получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.5. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с момента истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями действующего законодательства РФ и условиями Контракта.
5.2.7. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Исполнителем такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
5.2.8. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимостиоказанных Исполнителем услуг условиям Контракта и Акту сдачи-приемки оказанных услуг вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных услуг.
5.2.9. Назначить ответственного исполнителя со стороны Заказчика за проверку качества выполненных работ.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со ст. 2 настоящего Контракта.
5.3.3. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполняемых работ в рамках настоящего Контракта.
5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ за свой счет.
5.4.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на выполняемые работы или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполняемых работ.
5.4.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию.
5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
5.4.8. Не допускать заключения Контрактов с субподрядными организациями.
5.4.9. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:
5.4.9. 1.В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5.4.9.2.Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.
5.5.9.3.За последние два года не нарушал Договорных/Контрактных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным Контрактам.
Статья 6. Гарантии
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и действующем законодательстве Российской Федерации.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Контракта, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты неустойки от неоплаченной в срок Цены Контракта.
7.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 3447,4 руб. 00 коп., что составляет 2,5 процентов Цены Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации .
Штрафные санкции к Заказчику применимы в следующих случаях:
1. Неоднократный (от двух и более раз) отказ от приемки работ без уважительной причины;
2. Не предоставление материала, технической документации или которое препятствует исполнению Контракта, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (в случае включения в Контракт условия о необходимости представления иного).
7.4. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и рассчитываются по формуле:
П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.5.За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1 770 руб. 00 коп., что составляет 10 процентов Цены Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации .
7.6. В случае если Исполнитель не выполнил работы в объеме, установленном в настоящем Контракте, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 7.5. настоящего Контракта.
7.7. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 7.5. настоящего Контракта.
7.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства по своевременному устранению недостатков, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени - за нарушение сроков и обязательств по Контракту, рассчитанных в соответствии с п. 7.4. настоящего Контракта.
7.9. В случае неисполнения обязательств, указанных в п. п. , 5.4.1., 5.4.5. Контракта, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 7.5. настоящего Контракта.
7.10. В случае несвоевременной передачи Исполнителем Заказчику Актов сдачи-приемки выполненных работ и иной документации, предусмотренной настоящим Контрактом, более чем на 5 (пять) дней, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 7.5. настоящего Контракта.
7.11. При неисполнении Исполнителем в назначенный срок требования об устранении недостатков выполненных работ, Исполнитель обязан по требованию Заказчика возместить Заказчику расходы, понесенные им на устранение недостатков оказанныхИсполнителемработ, а также уплатить штраф в размере, указанном в п. 7.5. настоящего Контракта.
7.12. Исполнитель возмещает штрафные санкции по предписаниям и распоряжениям уполномоченных органов, выданных Заказчику, связанные с неисполнением или не надлежащим исполнением Исполнителем обязательств по настоящему Контракту, или совершением им иных действий, влекущих применение к Заказчику штрафных санкций.
7.13. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполнения работ и/или их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченные денежные средства в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.
7.14. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны .
7.15. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ в случаях представления Исполнителем неправильно оформленной и/или несвоевременно представленной Исполнителем отчетной документации.
7.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.17. В случае утраты, утери или порчи Исполнителем документов, переданных ему Заказчиком, Исполнитель обязан возместить Заказчику возникшие в связи с такой утратой, утерей, порчей убытки в полном объеме.
7.18. Вред, причинённый личности или имуществу обучающегося, его родителям (законным представителям), третьим лицам подлежит возмещению в полном объёме Исполнителем. Ответственность за вред, причинённый своими действиями либо бездействиями, включая некачественное и недобросовестное выполнение работ, действиями либо бездействиями своих работников, жизни, здоровью, а также ответственность за вред, причиненный своими действиями либо бездействиями, действиями либо бездействиями своих работников имуществу обучающихся, их родителей (законным представителям), третьим лицам, в том числе юридических лиц или Заказчику несёт Исполнитель в полном объёме.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке письменно предупредив об этом другую Сторону за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
8.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.3. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.4. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, предоставленных Исполнителем.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т. д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается сумма подлежащая оплате и ее полный и обоснованный расчет.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31»декабря 2016 г.
11.2. Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по Контракту.
11.3. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 13 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт заключен в электронной форме путем подписания его Электронно-Цифровой подписью Сторон на Портале поставщиков, размещенном в сети Интернет (www. market. zakupki. mos. ru) в соответствии с требованиями Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.04. 2011 № 63 ФЗ «Об электронной подписи». Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.
12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение к Контракту «Сметная документация»,
Приложение к Контракту «График поставки»,
Приложение к Контракту «Акт выполненных работ ».
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Музей и московских художников его времени»
адрес: 119 017, г. Москва, Щетининский пер., дом 10, стр. 1
тел./
Банковские реквизиты:
/770601001
Департамент финансов города Москвы (ГБУК г. Москвы « Тропинина»)
056 41 000 800 401
р/с 40601810245253000002 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Директор
ГБУК г. Москвы « Тропинина»___________ / /
М. П.
Исполнитель:
115184, г. Москва, Озерковский переулок, 12
Р/с 40702810200000003868
К/сч 30101810600000000265
В «Объединенный инвестиционный банк»
/
Генеральный директор_______________ / /
М. П.
Приложение к Контракту
16 от «__»______ 2018г.
СМЕТА
Состав | Цена | Кол-во | Стоимость | |
1.1.1 | Баннер 2450х1250мм | 4300,00 | 2 | 8600,00 |
1.1.2 | Монтаж баннера | 3500,00 | 2 | 7000,00 |
1.1.3 | Листовки А5 | 6,50 | 1300 | 8450,00 |
1.1.4 | Визитки | 5,50 | 200 | 1100,00 |
1.1.5 | Буклет А4 | 23,00 | 300 | 6900,00 |
1.1.6 | Доставка полиграфии | 1000,00 | 4 | 4000,00 |
1.1.7 | Печать каталога 210*210мм | 182,00 | 500 | 91000,00 |
1.1.8 | Печать приглашений 200*210мм | 9,50 | 1000 | 9500,00 |
1.1.9 | Печать конверта евро 220*110мм | 9,90 | 1000 | 9900,00 |
1.1.10 | Верстка каталога | 180,00 | 44 | 7920,00 |
1.1.11 | Реставрация скамеек | 6000,00 | 3 | 18000,00 |
Итого(в т. ч. НДС 18%): | 172370,00 |
Цена работ по настоящему Контракту составляет: 172370,00 (Сто семьдесят две тысячи триста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 26293,73 рублей
Заказчик:
Директор
ГБУК г. Москвы « Тропинина»________________ / /
Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ЭдБриджГрупп» _______________ / /
Приложение к Контракту
16 от «__»______ 2016г.
График выполнения работ
N | Наименование | Кол-во (объем) | Срок выполнения | Примечание |
1 | Выполнение работ по изготовлению вывесок для ГБУК г. Москвы « Тропинина» | В соответствии с приложение 1 к настоящего контракта | до 15 декабря 2016 года |
Заказчик:
Директор
ГБУК г. Москвы « Тропинина»________________ / /
Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ЭдБриджГрупп» ______________ / //
Приложение к Контракту
16 от «__»______ 2016г.
АКТ
выполненных работ
г. Москва «___» _________ 20___г.
Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы « Тропинина и московских художников его времени», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Девичевой Ольги Ильиничны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом № ____________ от «___» ____________ 20__ г. (далее – Контракт), Исполнитель выполнил работы по _______________________________________________ ____________________________.
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: ________________________.
3. Работы по Контракту должны быть выполнены «____»__________ 20___ г. , фактически оказаны «____»__________ 20___ г.
4. Недостатки выполненных работ (выявлены/не выявлены): ____________
____________________________________________________________________________
5. Стоимость выполненных работ по Контакту составляет
(_________________) руб. __ копеек, в т. ч. НДС (18%) ______(_______________) руб. ___ копеек.
6. Подлежит оплате Заказчиком Исполнителю сумма _________ (_____________________)
руб. __ копеек, в т. ч. НДС (18%) _________ (______________________) руб. __ копеек.
7.В соответствии с п. ______ Контракта сумма штрафных санкций составляет ______________ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________
8. ИТОГОВАЯ СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОПЛАТЕ ПОСТАВЩИКУ С УЧЕТОМ УДЕРЖАНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, СОСТАВЛЯЕТ ___________________________.
9. Акт составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
10. Стороны претензий друг к другу не имеют.
Заказчик:
ГБУК г. Москвы « Тропинина»___________ / /
Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ЭдБриджГрупп» ____________ / /
