8.3.        В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате цены Контракта, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме 2,5% от цены Контракта, что составляет ______ (_________________) рубля00 копеек.

8.4.         В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и составляет не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. Пеня рассчитывается в порядке, предусмотренном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации .

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

8.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства). Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и составляет: 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет _________ (______________________) рублей00 копеек.

8.6.        В случае если Поставщик не поставил Товар в количестве, установленном Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет _________ (________________) рублей 00 копеек.

8.7.        В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям Контракта по качеству, такой Товар подлежит возврату Поставщику, а Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 8.5. настоящего Контракта.

8.8.        В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям Контракта по комплектности, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 8.5. настоящего Контракта.

8.9.        В случае нарушения сроков устранения недостатков поставленного Товара или замены некачественного Товара, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени в порядке, указанном в п. 8.4. настоящего Контракта.

8.10.        В случае нарушения сроков доукомплектования поставленного Товара Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени в порядке, указанном в п. 8.4.  настоящего Контракта.

8.11. В случае нарушения сроков представления документов, указанных в п. 5.9 настоящего Контракта Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени в порядке, указанном в п. 8.4. настоящего Контракта. 

8.12.        Во всех случаях влекущих возврат Товара Поставщику, Получатель обязан обеспечить сохранность такого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Расходы, понесенные Получателем и (или) Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

8.13.        Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых по Контракту обязательств. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны        .

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

8.14.        Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, сопровождающих поставку Товара и указанных в п. 5.9. настоящего Контракта, несет Поставщик.

8.15. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

8.16. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату по настоящему Контракту в случаях предоставления Поставщиком неправильно оформленных и/или несвоевременно предоставленных документов в соответствии со статьями 2 и 4 настоящего Контракта.

Статья 9. Порядок расторжения Контракта

9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком срок;

- неоднократного (от двух и более раз) нарушения сроков поставки Товаров;

- неоднократного (от двух и более раз) проявления недостатков Товара после их устранения;

- неоднократной передачи Поставщиком предусмотренных Контрактом Товаров в ассортименте, не соответствующем Контракту (в случае, если предусмотрена поставка товаров в ассортименте);

- отказ Поставщика передать Получателю проданный Товар;

- невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара;

- в случаях, предусмотренных п. 9.2.1-9.2.6. Контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует требованиям, установленным в пункте 6.5 Контракта, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

- неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки товара. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания товарно-транспортной накладной и акта приема товара в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа.

- Заказчик необоснованно отказывается оплатить товар, поставленный Поставщиком с надлежащим качеством  и количеством в соответствии с требованиями настоящего Контракта и Технического задания.

9.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

9.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком:

-  нарушение Поставщиком сроков поставки Товаров, установленные Контрактом, более чем на 7 (семь) рабочих дней;

- при наличии двух и более претензий по качеству и/или объему Товара.

9.2.2. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе осуществления закупки.

9.2.3. Установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

9.2.4. Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.2.5. Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2.6.        В случае если Поставщик внесен в реестр недобросовестных Поставщиков.

9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения после выверки Объемов поставки товаров и проведения взаиморасчетов.

9.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждает объем выполненных Поставщиком и оплаченных Заказчиком работ.

9.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4