Контракт №

КОНТРАКТ №

г. Москва                                          "___" ________ 20____ г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Обручевского района» (ГБУ «Жилищник Обручевского района»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  , действующего на основании Устава, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью Консалтинг» () , действующего  на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании  именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.13 г.  N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

Поставщик обязуется передать Заказчику товары (далее – товар) в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение к настоящему Контракту), являющееся его неотъемлемой частью (далее –Приложение ). Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств). Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 82 976 ( Восемьдесят две тысячи девятьсот семьдесят шесть) руб. 79 коп., в том числе НДС 18% - 12 657руб. 48 коп. (далее – Цена Контракта). 

Источник финансирования: КБК 0503 05Д0108100 244 310.

2.2. Оплата по настоящему  Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по Контракту.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон по предложению Заказчика путем увеличения либо уменьшения количества товара не более чем на десять процентов.

2.6. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию включены в Цену Контракта.

2.7. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.8. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем безналичного расчета на счет Поставщика, указанный в ст. 14 настоящего Контракта. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1-го (один) рабочего дня с даты наступивших изменений в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов, в  противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с даты списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в ст. 14 настоящего Контракта.

2.9. Оплата Цены Контракта производится Заказчиком в течение 10-ти  (десять) дней  с даты  выставленного счета и надлежаще оформленных и подписанных  Сторонами товарно-транспортных накладных (п. 4.10 настоящего Контракта).

2.10. В случае поставки товара отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

2.11. В случае отсутствия и/или задержки бюджетного финансирования срок исполнения обязательств Заказчика по оплате Товара, смещается соразмерно срокам задержки финансирования и перечисления денежных средств из бюджета города Москвы на лицевой счет Заказчика.

2.12. Оплата настоящего Контракта может быть осуществлена путем выплаты Поставщику по настоящему Контракту суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа), перечисляемой в доход бюджета города Москвы на основании платежного документа, оформленного Заказчиком с указанием наименования Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Статья 3. Сроки поставки

3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии с Приложением № 1 .

3.2. Срок исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту с момента заключения договора в течение 14 рабочих дней.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки

4.2. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.3. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.

4.4. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.6. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.7. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика в течение 1-го (один) дня с даты поставки товаров или за его счет.

4.8. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы счета, товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, подписанные Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида товара, регистрационные удостоверения и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 5-ти (пять) дней с даты заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 5-ти  (пять) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям настоящего Контракта.

4.10. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 5-ти (пять) дней с даты  заявления Заказчиком такого требования.

4.11. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в п. 4.10 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Заказчик подписывает товарно-транспортные накладные в 2-ух (два) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 4 настоящего Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракта.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара.

5.1.5. Для проверки соответствия качества товара привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

5.1.6. Ссылаться на недостатки товара, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости товара, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств обязательного медицинского страхования.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.2. Направить Поставщику претензию  с требованием оплаты неустойки (щтрафа, пени) в течение 30-ти (тридцать) дней с даты ее получения, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего  Контракта.

5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени)  по истечении срока для оплаты направить в суд исковое заявление на взыскание денежных средств.

5.2.4. В течение 40-ка (сорок) дней с даты фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим  Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении настоящего Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего  Контракта.

5.2.6. Не допускать расторжения настоящего Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

5.2.7. В случае если окончание срока действия настоящего Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по настоящему Контракту, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту:

5.2.7.1. В течение 10-ти (десять) дней с даты окончания срока действия настоящего  Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30-ти (тридцать) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10-ти (десять) дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.8. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям настоящего Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2.9. В случае расторжения настоящего Контракта в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту:

5.2.9.1. В течение 10-ти (десять) дней с даты окончания срока действия настоящего Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30-ти (тридцать) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.9.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10-ти (десять) дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.13 настоящего Контракта Заказчиком товарно-транспортных накладных по настоящему Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за товар  в соответствии со ст. 2 настоящего Контракта.

5.3.3. Привлечение Поставщиком других лиц – субпоставщиков к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту допускается.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5-ти (пять) дней с даты  соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

5.5. Поставщик гарантирует, что на дату заключения настоящего Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товара, являющихся предметом настоящего контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения настоящего Контракта.

6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.5. Остаточный срок годности товара составляет 80% (восемьдесят процентов) на дату поставки от общего срока годности, установленного производителем.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае несвоевременной поставки и/или недопоставки товаров по настоящему Контракту Заказчик применяет к Поставщику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процентов) от стоимости несвоевременно поставленной и/или недопоставленной продукции за каждый день просрочки поставки.

7.3. Уплата неустойки не освобождает их от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.4. В случае поставки некачественного Товара (или Товара не соответствующего техническим требованиям установленным в настоящем Контракте), Поставщик обязан уплатить неустойку (пеню) в размере 5 % (пять процентов) от стоимости некачественного товара, определенной в соответствии со Спецификацией, за каждый день с даты  направления Поставщику требования о замене некачественного Товара товаром надлежащего качества (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо безвозмездном устранении недостатков товаров), до даты надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков товаров ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара/приемки Заказчиком качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества), но не более 20% (двадцать процентов) от Цены Контракта.

       

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке.

- в одностороннем порядке по решению Заказчика об одностороннем отказе от исполнения обязательств в следующих случаях:

  8.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок, а именно в течение 2-ух (два) рабочих дней или наличие от 2-ух (два) и более претензий по качеству товара.

  8.1.2.  Осуществление поставок некомплектного товара, если поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектным товаром.

8.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков поставки  товара, предусмотренных настоящим контрактом– нарушение больше 2-ух (два) раз сроков поставки товара более чем на 5 (пять) рабочих дней.

8.1.4. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.13 г .

       8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении настоящего Контракта Поставщиком.

8.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на 10 (десять) рабочих дней.

8.2.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

8.2.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.5. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5-ти (пять) календарных дней с даты его получения.

8.4. Расторжение настоящего Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта не требуется.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти (пять) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2-ух (два) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15-ти (пятнадцать) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.01.2018 года.

12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в п. 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

12.3. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. После заключения настоящего Контракта Стороны вправе изготовить и подписать копии настоящего Контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон.

12.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с даты их подписания Сторонами.

Статья 13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по юридическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Неотъемлемой частью  настоящего Контракта является: Приложение (Спецификация поставляемых товаров).

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: ГБУ «Жилищник Обручевского района» Юридический адрес: 117452, г. Москва, Симферопольский б-р, д.16 корп.1 , , ОКТМО 45901000000 Банковские реквизиты: р/с: 40601810245253000002 ГУ Банка России по ЦФО Лицевой счет: № 000 № 000 Директор _____________________// М. П.

Поставщик: Юридический адрес:194021, Санкт-Петербург, ул. Карбышева, корп.1, кв.144 , , ОКТМО 40314000 Банковские реквизиты: р/с: 40702810455080002057 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК к/с: 30101810500000000653 Генеральный директор ___________________ // М. П.

Приложение

к Контракту 

от «___» _____________ 2017 г.

Спецификация товаров

№	Наименование	Кол-во (комплектов)	Цена за ед. (руб.) с НДС	Сумма (руб.) с НДС
1	Комплект серверный ТИП 1	1	82976,79	82976,79
Итого:	82976,79
В том числе НДС 18%:	12657,48

Подписи сторон

Заказчик: ГБУ «Жилищник Обручевского района»         Директор _____________________//

Поставщик: Генеральный директор ___________________ / /