Контракт

КОНТРАКТ  № __________

г. Москва                                  «___»  _________ 2018г.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.        Предмет Договора

1.1.        Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в «Спецификации»  поставляемых товаров (приложение № 1 к Договору), далее именуемые «товар»,  в сроки, установленные в соответствии с настоящим договором и его приложениями и  являющимися неотъемлемой частью Договора. Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении.

1.2.Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является подписание сторонами Акта приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах.

Товар поставляется по адресу: ____________________________

Контактные данные грузополучателя: ________________________

1.3.При поставке товара Поставщик обязан:

Произвести доставку, разгрузку,  утилизацию упаковки в день поставки.

1.4.Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Договором порядке, форме и размере.

2.        Цена Договора и порядок расчётов

2.1.Цена Договора составляет: ____________________________________________________ (далее – Цена Контракта). Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

2.2.Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации

2.3.Цена Договора включает в себя стоимость упаковки, фурнитуры,  погрузочно-разгрузочных работ, транспортных и других расходов связанных с доставкой Товара до места поставки (погрузочно-разгрузочных работ), а также таможенных пошлин, страхования,  налогов, сборов и других обязательных платежей установленных законодательством РФ.

2.4.Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон
без изменения предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.

2.5.Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан в  течении 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере Цены Договора  с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 12 Договора.

2.6. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения договора и (или) по количеству товара, объему работ или услуг, предусмотренных договором.

2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки.

2.8. Оплата цены Договора производится Заказчиком в течение _______ календарных дней после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, а именно даты (дня) подписания Сторонами «Акта приема-передачи товаров» (приложение №2 к настоящему Договору).

2.9.  Датой (днем) оплаты цены Договора Стороны настоящего Договора считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Дата (день) принятия платежного поручения Заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения.

3.        Срок, место поставки и порядок приема-передачи товара. Переход права собственности. Риск случайной гибели.

3.1. Поставка товара осуществляется в период с момента подписания договора в течение 10 – 15 дней_______ календарных дней. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку Товара по согласованию с Заказчиком.

В рамках исполнения Договора поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии со Спецификацией  (приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

3.2.Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.

3.3.Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

3.4.Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в «Спецификации» (приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в «Спецификации» (приложение № 1 к Договору). В этом случае изменение Договора оформляется в порядке, установленном в пункте 11.4 Договора.

3.5.Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка
и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.

3.6.Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

3.7.Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

3.8.Уборка и вывоз упаковки производится силами и за счет Поставщика.

3.9.        В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы документов:

- товарную накладную;

- счёт-фактуру;

- акт приемки-передачи товара составленный по форме приложения № 2 к Договору, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты о соответствии;

- счёт на оплату.

3.10. В течении  10 (десяти) дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 3.10 Договора, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом , вправе назначить  экспертизу результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, с оформлением экспертного заключения. Срок проведения экспертизы результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора и оформления экспертного заключения составляет не более 30 дней.

3.11.        В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Договора.

3.12.        В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 3 (трёх) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

4.        Права и обязанности Сторон

4.1.Заказчик вправе:

4.1.1.Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств
в соответствии с условиями Договора.

4.1.2.Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 3 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.3.Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Договору.

4.1.4.Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

4.1.5.Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом .

4.1.6.Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе
в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров.

4.2.Заказчик обязан:

4.2.1.Своевременно принять и оплатить поставку товаров
в соответствии с условиями Договора.

4.2.2.При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

4.2.3.Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.Поставщик вправе:

4.3.1.Требовать подписания Акта приемки-передачи товаров по Договору.

4.3.2.Требовать своевременной оплаты за поставленные товары
в соответствии с разделом 2 Договора.

4.3.3.Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по Договору.

4.3.4.Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений
и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках Договора.

4.4.Поставщик обязан:

4.4.1.Своевременно и надлежащим образом поставить товары
в соответствии с условиями Договора.

4.4.2.Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

4.4.3.Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса почтовым адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

4.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

5.        Гарантии

5.1.Качество товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Договора, изложенным в «Спецификации» (приложение № 1 к Договору).

5.2.На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию на срок 12 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком Контракта.

6.        Ответственность Сторон

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Договора.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств по Договору, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процента от цены Договора.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формул:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа является фиксированным и составляет  10 процентов от цены Договора.

6.4.        Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5.        Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, указанных в пункте 4.4.3 и 3.10 Договора, несет Поставщик.

7.        Порядок расторжения Договора

7.1.Договор может быть расторгнут:

-по соглашению Сторон;

-в судебном порядке;

-в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

7.2.Момент расторжения Договора определяется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3.Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок
не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

7.4.Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

7.5.В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

8.        Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2.При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

8.3.Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4.Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.        Порядок урегулирования споров

9.1.В случае возникновения любых противоречий, претензий
и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2.Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.3.До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.3.1. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ
по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.3.2.Если претензионные требования подлежат денежной оценке,
в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.4.В случае невыполнения Сторонами своих обязательств
и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются
в Арбитражном суде.

10.        Срок действия, порядок изменения Договора

10.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до _______________ г.

10.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

10.3.Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре договоров.

10.4.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением

11.        Прочие условия

11.1.Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 12 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.3.Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.4.Неотъемлемыми частями Договора являются: приложение № 1 «Спецификация поставляемых товаров», приложение № 2 «Форма Акта приемки-передачи товара».

12.        Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Поставщик:	Заказчик:

Генеральный директор ______________ (_______.) М. П.	Заказчик ______________ (__________) М. П.

Приложение

к Договору № ____________

  от «___» ______ 2018 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование товара	Цена	Кол-во	Ед.	Сумма
1	шт
2	шт
3	шт
4	шт
5	шт
6	шт
7	шт
8	шт
9	шт
10	шт

Стоимость Спецификации составляет: _____________________________________(___), в том числе НДС 18% – _______________________________(___)

ПОСТАВЩИК:  ЗАКАЗЧИК: 

Генеральный директор ______________ (____________.) М. П.

______________ ______________ (__________) М. П.

Приложение

к Договору № ____________

  от «___» ______ 2018 г

АКТ

ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. _________________  «____» __________ 2017г.

________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

  (наименование организации)

в лице ________________________________________________________________,

  (должность, Ф. И.О.)

действующего на основании _____________________________________________,

  (Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

  (наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________,

  (должность, Ф. И.О.)

действующего на основании _____________________________________________,

  (Устава, Положения, Доверенности)

с  другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны», составили настоящий Акт
о нижеследующем:

1.        В соответствии с договором (гражданско-правовым договором) № ______ от «____» __________ 20___ г. (далее – Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Фактическое  качество  товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.  Вышеуказанные поставки согласно Договору должны быть выполнены «___» __________ 20___ г., фактически выполнены «___» __________ 20___ г.

4.  Недостатки  товаров  (и сопутствующих услуг)  выявлены/не выявлены

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5.  Сумма,  подлежащая  оплате  Поставщику  в  соответствии с условиями

Договора __________________________________________________________.

6.  В  соответствии  с  пунктом  ____  Договора  сумма  штрафных  санкций составляет _____________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________________.

7.  Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет _________________________________________.

8.  Результаты работ по Договору:

Принял ЗАКАЗЧИК:	Сдал ПОСТАВЩИК:
______________ М. П.	______________ М. П.