Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница" Цимлянского района Ростовской области

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №

г. Цимлянск     «___» ____________ 2018 г.

   

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница" Цимлянского района Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и     именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице____________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, на основании Протокола заседания Единой комиссии № ___ от ____________ года, заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:



  1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязан поставить, а Заказчик принять и оплатить Товар, согласно прилагаемой спецификации (далее по тексту - "Спецификация"), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение ).


  1. Количество и ассортимент товара

2.1. Поставляемый Товар должен быть отгружен и сдан Поставщиком в количестве и ассортименте, согласно прилагаемой спецификации в соответствии с заявкой Заказчика.


3. Качество и порядок приёмки товара

3.1. Качество Товара должно соответствовать утвержденному в установленном порядке ГОСТу, подтверждаться наличием документов, подтверждающих качество продукции, передаваемых с Товаром, результатами лабораторных испытаний, проведенных выбранным Заказчиком специализированным аккредитованным экспертным органом при условии отбора проб представителем Заказчика (в случае поставки товара сомнительного качества).

3.2. В случае выявления по результатам лабораторных испытаний несоответствия Товара требованиям по качеству Поставщик обязан возместить Заказчику затраты на проведение экспертизы и в течение трех дней вывезти за свой счет (включая дополнительные расходы на погрузочно-разгрузочные работы) со склада Заказчика поставленный некачественный Товар, поставить Товар соответствующего качества. В случае невыполнения вышеуказанного условия в установленный срок Заказчик вправе произвести утилизацию (уничтожение) некачественного Товара с направлением соответствующего уведомления Поставщику. Стоимость последующих экспертиз качества Товара, а также все возможные дополнительные расходы, связанные с заменой некачественного Товара, его утилизацией (уничтожением) оплачиваются Поставщиком.

3.3. При поставке Товара оформляются следующие документы:

счёт-фактура (счёт) и товарная накладная - в трех экземплярах (два экземпляра – Заказчику, один экземпляр - Поставщику); заверенная Поставщиком копия декларации соответствия – Заказчику.

3.4. Доставка Товара осуществляется специализированным автотранспортом за счет Поставщика до склада Заказчика (Ростовская область, 5)

3.5. Разгрузка Товара производится Поставщиком.

3.6. Приемка продукции по качеству и количеству производится Заказчиком в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР № П-6 от 01.01.2001 г., № П-7 от 01.01.2001 г. с последующими изменениями и дополнениями, о чем делается отметка в товарно-транспортной накладной за подписью двух сторон.

3.7. Право собственности на Товар возникает у Заказчика после подписания акта приемки Товара.

3.8. Риск случайной гибели или повреждения Товара лежит на собственнике Товара.


4. Тара и упаковка

4.1. Поставляемый Товар должен быть затарен, упакован и замаркирован в соответствии с требованиями ГОСТ для соответствующего вида продукции.

4.2. Тара и упаковка Товара должны гарантировать целостность и сохранность его при перевозке и хранении от внешних неблагоприятных воздействий.

4.3. Тара и упаковка является невозвратной, её стоимость входит в цену Товара


5. Сроки поставки Товара

5.1. Поставщик производит поставку Товара Заказчику по предварительной заявки в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявки.

5.2. Доставка товара до Заказчика осуществляется Поставщиком. Расходы по доставке товара Заказчиком не возмещаются. Поставка товара осуществляется автотранспортом за счет Поставщика, по предварительной заявке Заказчика в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявки.

На поставку Товара Заказчик направляет Поставщику предварительную заявку, не менее чем за 1 (один) рабочий день до момента поставки, в которой указывает количество, ассортимент, день поставки Товара. Заявка Поставщику направляется по факсу, телефонограммой либо другим приемлемым для обеих сторон способом. В случае не поступления в адрес Поставщика заявки на поставку товара поставка Поставщиком не производится.


6. Стоимость договора, цены и порядок расчетов

6.1. Общая сумма Договора составляет _____________ рублей (___________________________________________рублей __ копеек).

6.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, все сборы, налоги, обязательные платежи, стоимость доставки Товара до Заказчика и погрузочно-разгрузочных работ, занос товара в помещение, указанное Заказчиком, стоимость тары и упаковки, расходы на исполнение обязательств по замене Товара с недостатками, расходы на страхование, уплату налогов, сборов, а также все необходимые расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключение случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, п. п. 12.4-12.6 Договора.

6.3. Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет средств, полученных от оказания платных медицинских услуг.

6.4. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в рублях путем перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в течение 30-ти рабочих дней с момента поставки Заказчику заказанной партии Товара, на основании полученных Заказчиком акта приемки Товара с приложением счет - фактуры (счета) и товарной накладной с отметкой о приемке Товара Заказчиком. В случае, если Договор заключен с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, срок оплаты не должен превышать пятнадцать рабочих дней.

6.5. Заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Договоре.

6.6. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся за вычетом начисленной неустойки и/или штрафных санкций в рамках настоящего Договора в случае нарушения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.


7. Имущественная ответственность

    7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) принятых на себя обязательств, сторонынесут ответственность, предусмотренную настоящим Договором, ПостановлениемПравительства РФ от 01.01.01 г. № 000, иным действующим гражданским законодательством  РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, кроме случаев просрочки обязательств, Исполнитель вправе требовать уплату штрафных санкций в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 года № 000.  
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет: 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Размер пени и штрафа определяется в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 года № 000.  
       7.6. За каждый факт неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 10% цены договора: ___________ руб______ коп.  

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.  
7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.  
7.9. Исполнитель обязан уплатить неустойку (штраф, пени) в течение десяти дней с момента предъявления Заказчиком требования об их уплате.  
7.10. Заказчик обязан уплатить неустойку (штраф, пени) в течение десяти дней с момента предъявления Исполнителю требования об их уплате
7.11. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
7.12.Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от возмещения убытков, ущерба, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, возмещаются в полном объеме сверх неустойки (штрафов, пени).
7.13.Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
7.14. Стороны вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.15. Основанием для ответственности Сторон является зафиксированный факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Прекращение срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.16. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный порядок расчета не является кредитом. Положение п.1 ст. 317.1 ГК РФ к отношениям сторон не применяются.


8. Гарантии

8.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение гарантийного срока хранения.


9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть при заключении Договора, а именно: природных стихийных явлений (землетрясение, наводнение, пожары, тайфуны), некоторых обстоятельств общественной жизни, в которых непосредственно либо косвенно участвует Сторона по Договору (военные действия, изменение потребности Заказчика в связи с изменением численности снабжаемого им контингента довольствующихся).

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9.2. Сторона, попавшая в чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, должна в течение 5 (пяти) дней известить другую Сторону телеграммой, телефонограммой или факсом о типе и возможной продолжительности этих, а также иных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.


10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Договора, решаются Сторонами в добровольном порядке. При не достижении соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне.

10.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон до истечения срока своего действия в соответствии с действующим законодательством.


11. Срок действия, изменение и расторжение Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.09.2018 года и действует до 31.12.2018 года, включительно.

11.2. Изменение положений настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Договора.

11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон; в судебном порядке; в порядке одностороннего отказа Заказчика или Поставщика от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней, с даты получения такого предложения.

11.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

11.5. В случае расторжения настоящего договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.6.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.6.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.6.3. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.6.4. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником конкурса или аукциона.

11.6.5. Сведения о Поставщике, с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, включаются в реестр недобросовестных Поставщиков.


12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Для мониторинга исполнения настоящего Договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах, ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 08 до 17 часов по московскому времени.

12.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

        12.3. Все, что не урегулировано настоящим Договором регулируется действующим законодательством РФ.

12.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе Исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен Договор.

12.5. При поставке дополнительного количества Товаров Заказчик вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров, Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.

12.6. При изменении количества поставляемых Товаров цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

12.7. При надлежащем исполнении условий настоящего Договора Поставщиком Заказчик перечисляет обеспечение по настоящему договору Поставщику на его банковские реквизиты в течение 10 банковских дней после исполнения настоящего Договора.

12.8. Договор заключается только после предоставления обеспечения исполнения Договора Поставщиком.

12.9. Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.


13. Адреса и реквизиты сторон


ПОСТАВЩИК:


ЗАКАЗЧИК:



Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Цимлянского района Ростовской области

347320, г. Цимлянск, ул.К.Маркса, 15

УФК по Ростовской области ( Цимлянского района Ростовской области Х80020)

р/сч 40701810660151000318

Отделение Ростов-на-Дону


Главный врач Цимлянского района   

__________________


Э.Ц.П.      Э.Ц.П.


Приложение

Договору № от «___»___________ 2018 года


Спецификация


№ п.п.

Наименование

товара

Ед.изм.

Кол-во

Цена

Сумма

1.






Итого



ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК



________________

____________

Э.Ц.П.       Э.Ц.П.





Подпишитесь на рассылку:


Формирование конкурентоспособности предприятий частной системы здравоохранения
или автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством «Государственного научно-исследовательского института системного анализа Счетной палаты Российской Федерации»

Здравоохранение

Проекты по теме:

Цимлянск
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
П
ПамяткиПартнерствоПедагогикаПенсионное обеспечениеПенсионный фондПланы мероприятийПланы развитияПланыПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодрядное строительствоПожарная безопасностьПолное образованиеПоложенияПоселенияПоставкиПостановленияПрава и обязанности гражданПравовые актыПравовые нормыПредложенияПредпринимательствоПредприятияПриродопользованиеПрогнозыПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы развитияПрограммыПрогрессПродажаПроектные декларацииПроекты постановленийПроектыПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы общих собранийПротоколыПрофессиональное образованиеПроцессыПубличные слушания
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Э
Ростовский муниципальный район
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ц
Э
Цимлянский муниципальный район
Темы
Административные регламентыАдминистрацииАрхитектураАукционная документацияАукционыБольницыБюджетные учрежденияБюджетыГородские поселенияГосударственное администрированиеГрадостроительствоДекларацииДоговора арендыДокументыДошкольное образованиеЖилищно-коммунальные хозяйстваЗаконыЗанятостьЗапросыЗемельное правоЗемельные участкиЗемлепользованиеИзбирательные комиссииИзвещенияИмущественные договораИнвестицииИнновацииИнформацияКомитетыКоммунальные услугиКонтрактыКультураМалое предпринимательствоМероприятияМетодические рекомендацииМодернизацияМуниципальная собственностьМуниципальные программыНаукаНормативные материалыОбразовательные программыОбслуживаниеОбщественные работыОтраслиОтчетыПенсионное обеспечениеПланы мероприятийПланы развитияПланыПоложенияПостановленияПравовые актыПредпринимательствоПредприятияПрогнозыПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы развитияПрограммыПроектные декларацииПроекты постановленийПроектыПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПрофессиональное образованиеПубличные слушанияРаботаРазвитие экономикиРазвитиеРаспоряженияРасходыРегламентыРешенияСельские поселенияСоциальная инфраструктураСубъектыТранспортТуризмУказыУслугиУставы муниципальных образованийУставыУтверждения документовУчрежденияФондыЦелевые программыЭкологияЭкономикаЭнергетика
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.