Извещение и документация о закупке у единственного поставщика, подрядчика) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «Приморская МВЛ»), расположенное по адресу

Извещение и документация

о закупке у единственного поставщика, подрядчика)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «Приморская МВЛ»), расположенное по адресу Российская Федерация, 692502, Приморский край, . адрес электронной почты, контактный телефон: 7 (4234)356390, объявляет о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на выполнение работ по устройству временной водосточной системы, в соответствии со следующими условиями:

Правовое обоснование закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика): подпункт 4 пункта 12 положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ «Приморская МВЛ».

Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: определяются в соответствии с Приложением 1 (проект договора) к извещению и документации о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услугам, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика: определяются в соответствии с Приложением 1 (проект договора) к извещению и документации о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Цена договора: 198 563 (сто девяносто восемь тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 39 коп., в том числе НДС 18 % 30289 рублей 33 коп.

Порядок формирования цены договора: в соответствии с Локальным ресурсным сметным расчетом. Цена договора включает в себя с учетом стоимости всех затрат на выполнение работ и иных необходимых затрат, расходов на страхование, на уплату налогов, транспортных расходов, сборов и других обязательных платежей.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата работ производится в следующем порядке: Оплата выполненных работ производится безналичным расчетом по счету Подрядчика, выписанного на основании подписанных актов приемки выполненных работ формы «КС-2» и в соответствии со справкой стоимости выполненных работ формы «КС-3», в течении 3 (трех) дней после подписания актов приемки выполненных работ.

Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуг:

Начало работ – с даты заключения договора. Окончание работ – 3 календарных дня с момента заключения договора.

Место выполнения работ: Приморский край, г. Уссурийск, ул.Белинского,3


Приложение к извещению и документации


ПРОЕКТ ДОГОВОРА


  «__ » сентября 2018 года          г. Владивосток


Федеральное государственное бюджетное учреждение «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «Приморская МВЛ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Ткаченко Екатерины Александровны, действующей на основании Приказа от 01.01.2001г. и Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью компания «Кайлас» ( «Кайлас»), далее именуемое «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г.N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц»,  подпунктом 4 пункта12.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг, федеральным государственным бюджетным учреждением «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего договора и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Предметом договора является выполнение работ по устройству временной водосточной системы на объекте по адресу: г.Уссурийск,ул.Белинского,3 в объеме и составе согласно утвержденному Локальному ресурсному сметному расчету и Ведомости объемов работ (Приложение и № 2 к настоящему Договору).

1.3. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать их в установленном Договором порядке. Сданные работы должны соответствовать требованиям СНиП и другим техническим требованиям и регламентам. Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную Договором цену.

1.4. Содержание, объем стоимость выполняемых работ определяются Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение ) и Ведомостью объемов работ (Приложение ).

Статья 2. Цена договора

2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет 198 563 (сто девяносто восемь тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 39 коп., в том числе НДС 18 % 30289 рублей 33 коп.

2.2. Цена является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, кроме как по соглашению сторон.

2.3. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.4. При обнаружившейся необходимости проведения дополнительных работ, не учтённых в сметной документации, Подрядчик извещает в трехдневный срок Заказчика о такой необходимости и цене дополнительных работ. Выполнение дополнительных работ оформляется дополнительным соглашением к договору.

2.5. Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

Статья 3. Обязательства и права Подрядчика

  1. Подрядчик выполняет работы в объеме и сроки в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.  Поставляет на объект оборудование, материалы и строительную технику, необходимую для производства работ.

Осуществляет приемку, разгрузку, складирование материалов.

3.3. Подрядчик обязан использовать при выполнении работ материалы и оборудование, имеющие сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, гигиенические заключения, сертификаты соответствия и ГОСТ.

3.4.  Обеспечивает свободный доступ представителям Заказчика к месту выполнения работ в течение всего времени производства работ, а также предоставление любой информации и документации, связанных с выполнением обязанностей Подрядчика по настоящему договору.

3.5. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

3.6. В случае возникновения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, грозящих годности и качеству результатов работ, либо создающие невозможность выполнения работ в установленные сроки, обязан немедленно известить об этом Заказчика письменно, приостановив выполнение данного вида работ. Заказчик, не позднее 5 рабочих дней с момента получения извещения, обязан дать соответствующие указания Подрядчику относительно предмета полученного предупреждения.

3.7. По завершению работ должен привести место выполнения работ в соответствие с санитарными нормами и требованиями, удалить все оборудование и строительные механизмы с Объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после сдачи выполненных работ Заказчику.

3.8. Выполнять в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим договором.

3.9. Подрядчик предоставляет гарантию на работы и материалы, которые он использует при выполнении работ, в течение 12 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.


Статья 4. Обязательства и права Заказчика

 4.1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику до начала выполнения работ: точки для подключения электроэнергии.

 4.2. Обеспечивает беспрепятственный доступ сотрудникам Подрядчика к месту выполнения работ в течение всего времени производства работ, а также предоставление им любой информации и документации, необходимых для выполнения обязанностей Подрядчика по настоящему договору.

 4.3. Производит оплату работ на условиях и в порядке, предусмотренных статьей 8 настоящего договора, а также оплату всех видов согласованных сторонами дополнительных работ.

 4.4. Обеспечивает приемку выполненных Подрядчиком работ на объекте.

4.5 Выполнять в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим договором.

Статья 5. Сроки выполнения работ

    1. Начало выполнения работ – с даты заключения настоящего Договора.

    Сроки выполнения работ – 3 календарных дня с момента заключения настоящего Договора.

5.2. Все изменения сроков выполнения работ должны производиться по согласованию сторон и оформляться в письменном виде.


Статья 6. Обеспечение производства работ материалами

6.1. Все материалы, необходимые для производства работ по настоящему договору, приобретаются Подрядчиком.

6.2. Подрядчик отвечает за соответствие материалов, использованных в ходе работ, государственным стандартам и техническим условиям и несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, а также несёт ответственность за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц.

6.3. Материалы приобретаются Подрядчиком в количестве, необходимом для производства работ по настоящему договору.


Статья 7. Сдача и приемка работ  

 7.1 Заказчик обязан приступить к приемке выполненных Подрядчиком работ, не позднее 2 (двух) дней со дня извещения его Подрядчиком о готовности к сдаче работ.

7.2 Заказчик обязан рассмотреть и подписать, либо дать мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ в течение 3 (трех) дней со дня его получения от Подрядчика.

7.3. Приемка работ производится на основании подписанных Сторонами документов:

- акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- надлежаще оформленных счетов-фактур и счетов;

-документации на материалы и оборудование (сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования и т.п.);


Статья 8. Платежи и расчеты

8.1. Оплата работ по Договору будет осуществляться в следующем порядке:

8.1.1. Аванс Подрядчику на выполнение работ по настоящему Договору не предусмотрен.

8.1.2. Оплата выполненных работ производится безналичным расчетом по счету Подрядчика, выписанного на основании подписанных актов приемки выполненных работ формы «КС-2» и в соответствии со справкой стоимости выполненных работ формы «КС-3», в течении 3 (трех) дней после подписания актов приемки выполненных работ.

Статья 9. Ответственность сторон

 9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по данному договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

9.2. При нарушении сроков начала и/или окончания выполнения работ, предусмотренных п. 5.1. настоящего договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

9.3. При нарушении сроков оплаты работ, предусмотренных договором, Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

9.4. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество работ в соответствии с условиями настоящего договора, включая недостатки, обнаруженные в последствии в ходе выполнения работ.

9.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицам, привлеченными Исполнителем к выполнению работ в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.6. Стороны осуществляют свое право на предъявление требования об уплате неустойки/пени исключительно по своему усмотрению, при этом данное право реализуется путем направления письменной претензии о начислении неустойки/пени.


Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

 10.1. Стороны освобождаются от ответственности при неисполнении всех или части, а также ненадлежащем исполнении своих обязательств по договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, как то: землетрясения, наводнения, пожары, аварии на транспорте и заводах-поставщиках, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия, вступление в действие новых и изменение действующих обязательных для применения нормативно-правовых документов, значительно ухудшающих положение сторон договора по сравнению с моментом заключения договора или других чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, не зависящих от воли сторон. При этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно периоду времени действия таких обстоятельств, а также последствий, вызванных ими.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее 5 (пяти) дней с даты их возникновения известить в письменной форме другую сторону о характере и предположительной длительности таких обстоятельств.

10.3. В случае вступления в действие новых и изменения обязательных для применения нормативно-правовых документов, значительно ухудшающих положение сторон договора по сравнению с моментом заключения договора и приводящим к увеличению затрат времени и денежных средств, положения договора, которых касаются данные изменения, должны быть пересмотрены сторонами и изменения закреплены в дополнительном соглашении к данному договору.


Статья 11. Разрешение споров между Сторонами

11.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или касающиеся его, либо его нарушения, прекращения или недействительности, должны быть по возможности урегулированы путем переговоров между Сторонами.

11.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из настоящего Договора, является для Сторон обязательным. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения адресатом.

11.3. В случае, если Стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде Приморского края.


Статья 12. Порядок изменения, расторжения и иные условия

12.1. Все изменения и дополнения по настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по предмету и условиям настоящего Договора теряют силу.

12.2. Заказчик в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видом обязательств, при этом Заказчик не обязан компенсировать Исполнителю убытки, вызванные досрочным расторжением договора.

12.3.Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

12.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор

12.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящих договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящих Договор другой Стороне не позднее, чем за 7 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.


Статья 13. Вступление Договора в силу

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему, но не позднее 31.12.2018г.


Статья 14. Антикоррупционная оговорка


При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.


Статья 14. Перечень приложений

14.1. Нижеследующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

14.1.1. Приложение – Смета.

14.1.2. Приложение – Ведомость объемов работ.


Статья 12. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон


Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью компания «Кайлас»

690074, г. Владивосток,

ул. Посадская, 20 офис 306

ИНН/КПП: 2543123030/254301001

Р/С: 40702810000000004029

в

КОР. СЧЕТ: 30101810600000000717

В Дальневосточном ГУ Банка России


Директор

«Кайлас»


____________________/ / 

Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория»

Юридический адрес: 692502 Приморский край, г. Уссурийск, ул. Белинского, дом № 3

Почтовый адрес: 692502 Приморский край, г. Уссурийск, ул. Белинского, дом № 3

тел./ ; 35-63-90

E-mail: *****@***

/

УФК по Приморскому краю (ФГБУ «Приморская МВЛ», л.с. 20206X25640)

Дальневосточное ГУ Банка России по Приморскому краю в г. Владивосток

;

507 001


И.о. директора

ФГБУ «Приморская МВЛ»



_______________ /А/





Подпишитесь на рассылку:

Основы государства

Практика и теория государственного бюджета


  Отчеты и правовая статистика

Проекты по теме:

Приморск
В
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГидравликаГимназииГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный сектор в экономикеГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданствоГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность медицинских организацийДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДома культурыДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
З
И
К
К
КадастрыКалендарные планыКанализацияКапиталКассационные жалобыКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие банкиКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкурентоспособностьКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсолидированный бюджетКонструкторское и технологическое проектированиеКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКотельное оборудованиеКотировочные комиссииКотировочные ценыКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКруглые столыКультура речиКультураКультурные центры
Л
Н
О
О
ОбеспечениеОбзорыОблицовка и отделкаОборудованиеОбразовательные программыОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактикаПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении плановПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПротивопожарная документацияПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы союзов строителейПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПубликацииПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСанитарная очисткаСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСемейное правоСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСоглашенияСоревнованияСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное регулированиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартыСтатистикаСтатьиСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.