Договор №_ на поставку лабораторных изделий для нужд лаборатории клинической микробиологии (баклаборатории) ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №2- Центр экстренной медицинской помощи» г. Якутск «_» _ года Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)

Проект

Договор №____________

на поставку лабораторных изделий для нужд лаборатории клинической микробиологии (баклаборатории) ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №2-

Центр экстренной медицинской помощи»


г. Якутск       «___» ____________ года


Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница №2-Центр экстренной медицинской помощи», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный договор (далее – Договор) о нижеследующем:


  1. Предмет и общие условия договора

1.1. Поставщик обязуется поставить лабораторные изделия для нужд лаборатории клинической микробиологии (баклаборатории), соответствующие требованиям аукционной документации согласно Спецификации (Приложение 1 к Договору) (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его.

1.2. В случае необходимости в установленном законом порядке Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения работ (оказания услуг) без изменения цены Договора.


2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет: _______ (________________________) рублей ___ коп., (НДС не предусмотрен/ НДС ___ %).

2.2. Указанная в пункте 2.1 цена Товара включает в себя налоги, транспортные расходы по доставке товара до Заказчика, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора.

2.3. Цена Договора на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГБУ РС(Я) «РБ №2-ЦЭМП»

2.4. Сумма авансирования по настоящему Договору не предусмотрена.

2.5. В случае фактическое количество поставленного Товара меньше/больше, чем предусмотрено Договором, то Стороны при обоюдном согласии имеют право соответственно уменьшить/увеличить цену Договора.

2.6. Оплата по Договору производится на основании подписанного Сторонами Акта приема-передачи товара в течение 2018 года равными частями по факту поставки по мере поступления денежных средств на лицевой счет.


3. Сроки, порядок, место поставки и приема товара

3.1. Поставка Товара осуществляется: 50% в 1 квартале 2018г., 50% в 3 квартале 2018г. в рабочее время. По адресу: г.Якутск, ул.Петра Алексеева 83 А, ГБУ РС (Я) «РБ№2-ЦЭМП».

3.2. На момент передачи Заказчику Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора третьих лиц. Товары поставляются в таре и упаковке, соответствующим государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

3.3. Поставка Товара Поставщиком и его приемка Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством РФ и оформляется Актом приема-передачи, подписываемым обеими сторонами (Приложение – Форма акта приемки-передачи товара).

3.4. Прием Товара с оформлением Акта приема-передачи осуществляется в течение 5 дней с момента фактической доставки Товара и извещения об этом Поставщиком Заказчика. Заказчик уведомляет Поставщика о составлении Акта приема-передачи, который должен быть подписан Сторонами в течение 5 дней с момента его составления.

3.5. В случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляет Акт устранения недостатков или предъявляет требование о замене Товара ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, о доставке Товара в количестве, указанном в Договор е (в случае необходимости допоставки), с указанием срока удовлетворения соответствующего требования и направляет его Поставщику. При этом срок, указанный в п. 2.1 Договора, продлевается на время удовлетворения соответствующего требования Поставщиком.

3.6. Все расходы, связанные с возвратом (заменой), доукомплектованием товаров, а также с проведением, в связи с этим, повторного контроля органами сертификации и контроля, осуществляются за счет Поставщика.

3.7. Акт приема-передачи подписывается Сторонами после удовлетворения Поставщиком требований, заявленных в соответствии с п. 2.4 Договора.


4. Качество товара

4.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям ГОСТ, а также требованиям аукционной документации.

4.2. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, что должно быть подтверждено наличием сертификатов соответствия Госстандарта РФ, действующими регистрационными удостоверениями, выданные Росздравнадзором РФ, иными документами (копии документов), подтверждающими качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ. Копии предоставляются при поставке.

4.3. Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, должен быть затарен в соответствии с теми же требованиями.

4.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

4.5. Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 18 месяцев. Товарная позиция должна строго соответствовать по наименованию, быть соответствующей техническому заданию по составу, назначению к применению, размерам и упаковке.

4.6. Количество товара должно соответствовать количеству, указанному в товарно-транспортной накладной.

4.7. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать созданную своими силами экспертную комиссию или привлекать независимых экспертов.


5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик в рамках исполнения настоящего Договора несет следующие обязанности:

  • организует и осуществляет в установленные Договором сроки приемку Товара;
  • обеспечивает в предусмотренные Договором сроки своевременную оплату поставленного Товара;
  • несет иные обязанности, вытекающие из настоящего Договора, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

5.2. Заказчик в рамках исполнения настоящего Договор имеет следующие права:

  • осуществлять контроль за ходом исполнения Договора, при этом контроль, проводимый Заказчиком, не освобождает Поставщика от ответственности за надлежащее исполнение своих обязательств;
  • требовать от Поставщика оперативного предоставления информации, документации, предусмотренных настоящим Договором;
  • давать Поставщику письменные указания об устранении нарушений условий настоящего Договора.

5.3. Поставщик в рамках исполнения настоящего Договора несет следующие обязанности:

  • в указанные в Договоре сроки поставляет Заказчику Товар, являющийся предметом настоящего Договора;
  • обеспечивает наличие всех предусмотренных Договором документов, удостоверяющих качество поставляемого Товара;
  • согласует с Заказчиком привлечение третьих лиц для исполнения настоящего Договора;
  • своевременно в установленные Договором сроки, в том числе в течение гарантийного срока, реагирует на замечания и претензии Заказчика по поставке Товара, являющегося предметом Договора, устраняет допущенные нарушения условий Договора.
  • несет иные обязанности, вытекающие из настоящего Договора, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

5.4. Поставщик в рамках исполнения настоящего Договор имеет следующие права:

  • требовать оплаты Товара в установленные Договором сроки;
  • поставить Товар до установленных Договором сроков.

6. Обеспечение исполнения обязательств

6.1. Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения Договора в размере ________ руб. __ коп.

6.2. Если начальная (максимальная) цена Договора была снижена Поставщиком на 25% и более и им не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено в увеличенном в 1,5 раза размере.

6.3. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

6.4. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, или внесением денежных средств на счет Заказчика.

6.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 1 (один) месяц. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком (принципалом) обязательств по настоящему Договору;

- обязательства Поставщика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Поставщика (принципала), возникшим из Договора при его заключении;

- установленный Правительством РФ перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;

- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.6. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Договора осуществляется с использованием следующих реквизитов:

Получатель

Министерство финансов РС(Я), (ГБУ Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи» )

()  

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) Г. ЯКУТСК

 

В назначение платежа для обеспечения кбк 05400000000000000610 55  

Назначение платежа:

"Обеспечение исполнения договора, заключаемого по итогам электронного аукциона N ________".

6.7. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

6.8. В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме в срок не позднее 2 (двух) месяцев с момента окончания срока действия Договора при условии надлежащего выполнения обязательств Поставщиком.

6.9. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе удержать из уплаченной Поставщиком суммы обеспечения исполнения Договора суммы пени, штрафов и иных видов материальной (имущественной) ответственности Поставщика в соответствии с Договором.


7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

7.3. Ответственность Заказчика:

7.3.1. Заказчик не несет ответственность за задержку оплаты за поставку товаров по Договору, связанную с отсутствием денежных средств на лицевом счете.

7.3.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.3.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Договоре, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере ___% от цены Договора, что составляет _____ руб. ___ коп.

Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору установлены в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2001 N 1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены договора в следующем порядке:

а) 2,5% при цене договора не более 3 млн руб.;

б) 2% при цене договора 3 - 50 млн руб.;

в) 1,5% при цене договора 50 - 100 млн руб.;

г) 0,5% при цене договора более 100 млн руб.

7.4. Ответственность Поставщика:

7.4.1. В случае несвоевременного выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных в Договоре, в том числе при несоответствии Оборудования требованиям к количеству, стоимости, качеству, ассортименту, принадлежностям и комплектации (комплекту), Поставщик обязуется выплатить Заказчику пени.

7.4.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного в Договоре, и определяется по формуле:


П = (Ц - В) x С,

где Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору;

С - размер ставки.

7.4.1.2. Размер ставки определяется по формуле:


,

где - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени;

ДП - количество дней просрочки.

7.4.1.3. Коэффициент К определяется по формуле:


,

где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

7.4.2. В случае нарушения Поставщиком обязанностей, предусмотренных в Договоре, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере __% от цены договора, что составляет _______ руб. __ коп.

Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств по договору установлены в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2001 N 1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены договора в следующем порядке:

а) 10% при цене договора не более 3 млн руб.;

б) 5% при цене договора 3 - 50 млн руб.;

в) 1% при цене договора 50 - 100 млн руб.;

г) 0,5% при цене договора более 100 млн руб.

7.5. В случае отсутствия финансирования, Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты поставленного Товара.


8. Распределение рисков

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара. До указанного момента ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несет Поставщик.


9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимается наступление таких обстоятельств, при которых стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся военные действия, пожары, наводнения, иные стихийные бедствия, решения органов государственной власти, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Договору. В этом случае выполнение обязательств по Договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в письменной форме известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в 3-х дневный срок с приложением подтверждающих документов.

9.3. В случае невыполнения настоящего условия виновная сторона не имеет права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору.


10. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 2018 года. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по нему.

10.2. Изменение Договора допускается в случаях, предусмотренных положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГБУ РС(Я) «РБ №2-ЦЭМП» и оформляются в этом случае дополнительными соглашениями к договору в виде приложений, которые подписываются уполномоченными лицами Сторон и считаются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10.4. Также основанием расторжения настоящего Договора являются существенные нарушение условий Договора Поставщиком, а именно:

  • однократного нарушения сроков поставки товаров более чем на 30 дней;
  • поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
  • отказ или уклонение Поставщика от исполнения обязательств по замене товара ненадлежащего качества на надлежащий в сроки, установленные настоящим договором;
  • необоснованного отказа Поставщика в одностороннем порядке от поставки всего либо части того или иного товара, указанного в спецификации;
  • невыполнение в 5-дневный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара ненадлежащей комплектации или замене на комплектный.

10.5. Настоящий договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении договора, с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении настоящего договора, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГБУ РС(Я) «РБ №2-ЦЭМП».


11. Порядок разрешения споров

11.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным Договором, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

11.2. Стороны устанавливают, что по всем возможным претензиям по настоящему Договору должны быть даны письменные мотивированные ответы в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии.

11.3.При недостижении соглашения путём переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).


12. Заключительные положения

12.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах по одному для каждой из Сторон.

12.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

12.3. В случае изменения у какой-либо из сторон места нахождения, наименования, банковских реквизитов, иных сведений, последняя обязана в течение 5 дней известить об этом другую сторону в письменной форме.

12.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим на момент его заключения законодательством РФ.


13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи (печати) сторон

Поставщик:


Заказчик: ГБУ РС(Я) «Республиканская больница № 2– Центр экстренной медицинской помощи»

Юридический адрес:

Почтовый адрес:


677005, 3 А

Телефон:

E-Mail:


43-21-70 приёмная, 43-06-97 факс


Банковские реквизиты:



()

в ГРКЦ Нацбанка РС (Я) Банка России

ИНН: / КПП:


/

Руководитель : __________/


Главный врач: _______________/Б.В. Андреев

М.П.


М.П.


Приложение

к договору №________

от «____» ________ 20___ г.


СПЕЦИФИКАЦИЯ


№ п/п

Наименование товара

Технические характеристики

Ед. изм.

Кол-во

Наименование страны происхождения товара

Наименование производителя

Регистрационное удостоверение

Цена за ед.

Цена






































Руководитель: ___________/


Главный врач: _______________/Б.В. Андреев

М.П.


М.П.


Приложение

к договору №_________

от «___»___________ 20___г.


АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА


№____  от «___»_________2018г.

по договору №_____ от «___»_______________20___ г.

«Поставщик», _____________________ в лице ____________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны и «Заказчик» __________________________________________ в лице______________________ ___________________________________(ФИО, должность), действующего на основании _____________ с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий товар согласно Спецификации (Приложение к Государственному договору):

Наличие видимых повреждений целостности транспортной упаковки: _______________ (да/нет; если да, то прилагается акт о повреждении упаковки)

Сумма, подлежащая к оплате, поставленного товара составляет __________________________.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку товара:

        1. копия регистрационного удостоверения;
        2. копия сертификата соответствия товар, подлежащий сертификации, выданного уполномоченными органами (организациями);
        3. счет-фактура в 2 экз.;
        4. товарная накладная в 3-х экз.;

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятый товар. С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.

От Заказчика От Поставщика

_________________________  _____________________

М.П.  М.П.

«___»______________20___г.  «___» ______________20__г.



Подпишитесь на рассылку:

Основы государства

Практика и теория государственного бюджета


Производство

Основные направления, собранные в один список

Смотрите также


Смотрите полные списки: Профессии

Профессии: Гуманитарии




Смотрите также


 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Якутск
А
Б
В
Г
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
П
ПамяткиПедагогикаПланы мероприятийПланы развитияПланыПовестки дняПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПожарная безопасностьПоложенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПояснительные запискиПравила пользованияПравонарушенияПрактикаПредложенияПредпринимательствоПредприятияПреподавательские составыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПрием в университетыПриказы о проведении экзаменовПриказы об утверждении плановПриказыПриложенияПриоритетыПрогнозыПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммыПрогрессПродажаПроектированиеПроектные декларацииПроекты договоровПроектыПроизводствоПромышленность строительных материаловПросвещениеПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы проведения котировок ценПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубличные слушания
Р
С
Т
У
Ф
Ц
Э
Клин
А
Б
В
Г
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДепартаментыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломные работыДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДневные курсыДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора возмездного оказания услугДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора присоединенияДоговора управленияДоговора участияДоговора-офертыДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДополнительное образованиеДополнительный бюджетДостиженияДоходы
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
П
ПамяткиПедагогикаПедагогические программыПедиатрияПенсионное обеспечениеПервичная документацияПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланыПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолиграфическая промышленностьПолитикаПолное образованиеПоложенияПомощь детямПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановления правительства москвыПостановленияПоэзияПояснительные запискиПравила внутреннего трудового распорядкаПравила предоставления услугПравовая документацияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательствоПредприятияПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПрогнозыПрограммированиеПрограммы исследованияПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПросвещениеПротивопожарная документацияПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения торговПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофилактикаПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные слушания
Р
С
С
СамоуправлениеСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобеседованияСобственностьСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциологияСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСредства производстваСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатьиСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палаты
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелефонные справочникиТендерная документацияТендерыТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические спецификацииТехнологииТехнологическая документацияТиповые договора и проектыТиповые договораТоргиТорговое правоТранспортТребованияТренингиТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТурниры
У
Ф
Х
Ц
Ш
Э
Биология
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства