Приложение Контракт №_ (ИКЗ 182325005804832570100100770016202244) г. Брянск «_ _ » _ 2018 г. _ (наименование победителя конкурса, электронного аукциона, запроса котировок)

Приложение

Контракт №__

(ИКЗ 182325005804832570100100770016202244)

г. Брянск «__ _ » ______ 2018 г.


________________________________________________________________________________________________

       (наименование победителя конкурса, электронного аукциона, запроса котировок)

в лице ___________________________________________________________________________________

(должность, Ф. И. О.)

действующего на основании ___________________________________________,  именуемого в

(Устава, Положения)

дальнейшем     «Исполнитель», с одной стороны и Управление мировой юстиции Брянской области , действующего на основании Положения, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 01.01.01 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) заключили настоящий Контракт на основании______________________________________________________________________________________________________________


  1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение технологических работ по сопровождению специального программного обеспечения «АМИРС» (далее - СПО «АМИРС») для автоматизации деятельности мировых судей Брянской области с возможностью последующего визуального отображения результатов деятельности участков мировых судей Брянской области на интернет-портале ГАС «Правосудие» (www.msudrf.ru) в соответствии с техническим заданием (Приложение к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью).


2. ЦЕНА КОНТРАКТА


2.1. Цена контракта составляет ________ (________) руб., в том числе НДС_____(____) руб. (в случае обложения).

Цена включает расходы на исполнение настоящего Контракта, в том числе, транспортные расходы, стоимость выездов, налоги, сборы, отчисления, страховые услуги и другие затраты и обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.


  1. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ: с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

3.2. При возникновении сбоев в работе СПО «АМИРС» Заказчик уведомляет Исполнителя о возникшей неисправности устно по телефону с оформлением Заявки на устранение неисправности в период с 09.00 до 18.00 местного времени в рабочие дни, переданной по факсу и (или) электронной почте.

3.4. Время восстановления работоспособности СПО «АМИРС» на объектах, находящихся в пределах городской черты – не более 1 (одного) часа и 5 (пяти) часов на объектах, находящихся в области, вне зависимости от дальности объекта.

3.5. Все работы по обеспечению постоянного функционирования СПО «АМИРС» проведение регламентных работ проводятся на месте нахождения объекта.

3.6. Устранение неисправности с выездом на место осуществляется по согласованию с ответственным работником Заказчика.


  1. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Сдача и приемка выполненных работ оформляются ежемесячно Актом сдачи-приёмки выполненных работ, который подписываются Заказчиком в течение пяти дней после представления.

4.2. При приемке выполненных работ Заказчик проверяет соответствие качеству, Техническому заданию.

4.3. При наличии замечаний и претензий к выполненным работам Заказчик направляет мотивированный отказ от приемки работ.

В мотивированном отказе Заказчиком от приемки работ указывается перечень замечаний и претензий к выполненным работам и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Контракта.

4.4. Датой выполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему Контракту считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

4.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести в течение пяти дней после представления акта сдачи-приёмки выполненных работ своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу.

Результаты такой экспертизы в течение пяти дней после представления акта сдачи-приёмки выполненных работ оформляются в случае проведения своими силами справкой, а в случае привлечения экспертов, экспертных организаций в виде заключения.


  1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1. Прием работ по качеству осуществляется в строгом соответствии с Техническим заданием и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества выполняемых им работ стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода на территории Российской Федерации.

5.3 Исполнитель должен нести риск случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения работы имущества по собственной вине.

5.4. Исполнитель должен самостоятельно и за свой счет изыскивать необходимые для оказания услуг технические средства, нормативную литературу, методические и иные рекомендации, научные и практические материалы и публикации.


  1. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Для оплаты выполненных работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику счет с приложением Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

6.2. Заказчик после выполнения работ по настоящему Контракту производит расчет с Исполнителем ежемесячно безналичным путём в размере, установленном пунктом 2.1 настоящего Контракта, не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

6.5. Источник финансирования: Бюджет Брянской области.

6.6. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, будет уменьшена на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

6.7. Если Исполнителем, при проведении аукциона была предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения контракта в размере 11 250 руб., превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта или информации , содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение Исполнителем в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к Исполнителю неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к Исполнителю неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к Исполнителю неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой Исполнителю предложено заключить настоящий контракт.

 

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту Исполнитель обязуется:

7.1.1. Гарантировать, что качество работ соответствует требованиям стандартов и Техническому заданию, а также иным требованиям, предъявляемым к работам такого рода на территории Российской Федерации.

7.1.2. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, создающих невозможность выполнения работ в срок.

7.1.3. Оказывать консультации по работе с СПО «АМИРС» по телефону в режиме «горячей линии».

7.1.4. Осуществлять техническое сопровождение СПО «АМИРС», установленного у Заказчика.

7.1.5. Производить настройку технических средств, установленных у Заказчика, по согласованию с Заказчиком.

7.1.6. Осуществлять установку обновлений СПО «АМИРС».

7.1.7. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Контракта.

7.1.8. В случае определения способа обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных средств предоставить обеспечение исполнения контракта в размере 7 500 руб. по следующим реквизитам:

управление мировой юстиции Брянской области

, ,

р/сч 40302810500014000001

Отделение Брянск, ,

УФК по Брянской области (Департамент финансов Брянской области, управление мировой юстиции Брянской области ).


7.2. Для выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик обязуется:

7.2.1. Предоставить Исполнителю всю имеющуюся в распоряжении Заказчика документацию, необходимую для выполнения работ.

7.2.2. После проверки объема выполненных работ рассмотреть и подписать Акт сдачи-приёмки выполненных работ.

7.2.3. Произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

7.2.5. Осуществить возврат денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения контракта, в течение 10 рабочих дней с даты исполнения условий Контракта Исполнителем.

7.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

7.4. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.


  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств исполнитель вправе взыскать с заказчика штраф.

     За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы ____ руб., определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

(п. 9 Правил, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации )

       8.3. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

8.5. За ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, исполнитель выплачивает заказчику штраф.

       За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы ___ руб., определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации ):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

(п. 3 Правил, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации )

       За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы 15 000 руб., определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

(п. 5 Правил, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации )

        За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы ___ руб., определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

(п. 6 Правил, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации )

    8.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

    8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы ___ руб., определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

   8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

   8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.



  1. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, рассматриваются Сторонами путем переговоров.

9.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


  1. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия).

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.


  1. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

11.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Контракта конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Контракта, хода его выполнения и полученных результатов.

11.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации от несанкционированного использования, распространения или публикации.

11.3. Любой ущерб, вызванный нарушением положений настоящего раздела, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего срока действия настоящего Контракта, а также после окончания или расторжения Контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.


  1. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, вносятся путем оформления дополнительного соглашения, подписываемого уполномоченными представителями сторон.

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе:

отступление исполнителя в услуге от условий договора или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

12.4. Заказчик вправе провести экспертизу, выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.5. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

12.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

12.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 12.4. настоящего контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

12.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

12.10. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

12.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

 12.14. По соглашению сторон цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом объёма работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

12.15. По соглашению сторон при поступлении предложения от Заказчика могут быть увеличены или уменьшены не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объём работ.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объёму работ, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объёма работ, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работы.

12.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.17. Расторжение контракта не освобождает стороны от надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту. Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в течение 10 (десяти) дней с момента его прекращения.



  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Срок действия контракта устанавливается с момента его подписания и до момента полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

13.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


Адреса и реквизиты сторон:


   Заказчик:       Исполнитель:

Управление мировой юстиции  

Брянской области  

241050, г.Брянск, пр-т Ленина, 70,  

тел./ 

, ,    

УФК по Брянской области (Департамент

финансов Брянской области, управление

мировой юстиции Брянской области  

л\с 03830002190),

р/сч 40201810600000100013  

Отделение Брянск,

 

     

Начальник _______________//   Руководитель ____________/________ /

М.П.         М.П.

 



Приложение

к контракту №____ от_________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на сопровождение специального программного обеспечения «АМИРС» (СПО «АМИРС») для автоматизации деятельности мировых судей Брянской области с возможностью последующего визуального отображения результатов деятельности участков мировых судей Брянской области на Интернет-портале государственной автоматизированной системы «Правосудие» (ГАС «Правосудие»)


1. Наименование работ

Выполнение технологических работ по сопровождению СПО «АМИРС» для автоматизации деятельности мировых судей Брянской области с возможностью последующего визуального отображения результатов деятельности участков мировых судей Брянской области на Интернет-портале ГАС «Правосудие» (www.msudrf.ru) (далее – комплекс технологических работ по реализации требований 262-ФЗ).


2. Цель работ

Целью выполнения технологических работ является реализация требований 262–ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов Российской Федерации» для участков мировых судей посредством автоматизации деятельности мировых судей Брянской области с использованием СПО «АМИРС» и последующим сопряжением с интернет-порталом ГАС «Правосудие» (www.msudrf.ru).


3. Объекты выполнения работ

Объектами выполнения комплекса технологических работ по реализации требований 262-ФЗ на участках мировых судей Брянской области являются комплексы средств автоматизации (КСА) участков мировых судей Брянской области, представляющие собой объединенные КСА судебных участков мировых судей.


4. Состав работ и требования к их выполнению

4.1. Общие требования

Комплекс технологических работ по реализации требований 262-ФЗ на объектах КСА мировых судей Брянской области должен быть выполнен согласно требований, предусмотренных действующей системой технического регулирования. Результаты работ должны обеспечивать полную функциональную готовность СПО «АМИРС» на КСА участков для выполнения требований 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов Российской Федерации», включая:

–  документирование процессов судебного делопроизводства в соответствии с законодательными актами и действующими инструкциями по делопроизводству;

–  создание и ведение электронного архива дел и материалов;

–  формирование требуемой статистической отчетности;

–  ведение банка данных по делам и судебным решениям;

–  ведение автоматизированного учёта входящей и исходящей корреспонденции суда;

–  разграничение прав доступа к создаваемым базам данным (БД) судебного делопроизводства и банка данных по делам и судебным решениям.

Исполнитель для проведения работ должен иметь не менее двух специалистов, прошедших обучение и имеющих сертификаты разработчика СПО «АМИРС».

Исполнитель проводит консультирование пользователей по работе СПО «АМИРС» на рабочих местах в судебных участках мировых судей или по желанию Заказчика по телефону.

Выполнение работ силами и средствами Исполнителя на месте расположения пользователя в установленные сроки.


4.2. Работы по сопровождению СПО АМИРС на участках мировых судей

4.2.1. Комплекс основных работ на КСА участка мирового судьи:

–  установка СПО «АМИРС» (серверная и клиентская части) на КСА участка мирового судьи (в случае необходимости);

–  установка и развертывание модуля сопряжения СПО «АМИРС» на выделенном рабочем месте КСА (АРМ модуля сопряжения) в случае необходимости;

–  отработка взаимодействия БД «АМИРС» и модуля сопряжения СПО «АМИРС»;

–  отработка взаимодействия модуля сопряжения «АМИРС» и сайта участка мирового судьи интернет-портала ГАС «Правосудие» (www.msudrf.ru);

–  проверка отображения введенной информации на сайте участка мирового судьи интернет-портала ГАС «Правосудие» (www.msudrf.ru).


5. Требования к объему предоставления гарантий качества работ:

Исполнитель гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.


6. Требования к отчетной документации и сдаче работ:

По итогам выполнения технологических работ Исполнитель представляет следующую отчетную документацию:

– В случае выезда на объект Заказчика, технической поддержки с помощью удалённого доступа к КСА, консультирования по телефону акты выполненных работ на участках мировых судей.

Акт выполненных работ составляется в двух экземплярах (один передается Заказчику, один – Исполнителю) и подписывается представителем Исполнителя и ответственным представителем Заказчика в судебных участках мировых судей.

– По завершению выполнения работ Исполнитель ежемесячно оформляет Акт сдачи-приемки выполненных работ.


Заказчик:       Исполнитель:

Управление мировой юстиции  

Брянской области  

241050, г.Брянск, пр-т Ленина, 70,  

тел./ 

, ,    

УФК по Брянской области (Департамент

финансов Брянской области, управление

мировой юстиции Брянской области  

л\с 03830002190),

р/сч 40201810600000100013  

Отделение Брянск,

 

     


Начальник _______________//   Руководитель ____________/________ /

М.П.         М.П.


Подпишитесь на рассылку:

Проекты по теме:

Брянск
В
Г
Г
ГазетыГазпромГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГимназииГлобализацияГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
ДезинфекцияДекларацииДепартаментыДеревняДетское дополнительное образованиеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
П
ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПокупка бизнесаПолитикаПолицияПоложенияПомощь детямПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПоэзияПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПраво собственностиПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПрактика менеджментаПрактикаПрактические работыПредложенияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПрием в университетыПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПроектированиеПроектная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроектыПроизводственная сфераПроизводствоПроишествияПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы котировочных заявокПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы союзов строителейПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофсоюзыПроцессыПубликацииПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСамоуправлениеСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСовременная литератураСоглашенияСоревнованияСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное страхованиеСоциальные пенсииСоциологические исследованияСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатьиСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства