Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.6. Пени (неустойка) за несвоевременное исполнение Подрядчиком договорных обязательств и иные штрафные санкции занарушении Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, взыскиваются Заказчиком путем удержания из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы.
10.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
10.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
10.9. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора или подписания Соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку и иные штрафные санкции, определенные в соответствии с п. 10.2.- 10.4. раздела 10 настоящего Договора.
11.ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. При заключении и исполнении настоящего Договора изменение его условий не допускается.
11.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
11.3. При расторжении настоящего Договора по обоюдному решению Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор согласно положениям данной статьи, не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до расторжения настоящего Договора, направляет письменное уведомление другой Стороне.
11.4.При расторжении настоящего Договора по любым основаниям Подрядчик должен представить Заказчику отчет о выполненных работах и о произведенных расходах в процессе исполнения своих обязательств. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 2 и разделом 4 настоящего Договора.
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору из-за действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать.
12.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:
- военные действия;
- гражданские волнения;
- стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п.;
-приостановление, прекращение (отсутствие) финансирования работ по настоящему Договору в связи с изменениями законодательства и (или) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
12.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов.
12.4. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
12.5. Выполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.
12.6. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
12.7. В случае невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п.13.2. настоящего Договора, длящихся более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков.
12.8. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме.
- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.
Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
13.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 13.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.
После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.
13.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 13.2 Договора, до момента получения ею ответа.
13.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 13.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора
14. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
14.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а в случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Кемеровской области.
14.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.
15. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
15.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента заключения его Сторонами и действует до 31мая 2019 года. Истечение срока действия договора не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств, предусмотренных разделом 7 и п.8.1.22.
16. ПРОЧИЕУСЛОВИЯ
16.1. Запросы Заказчика о предоставлении Подрядчиком отчетной и иной предусмотренной условиями настоящего Договора документации и информации о ходе и состоянии выполняемых работ на любом этапе их выполнения на объектах, направляются Подрядчику посредством телефонной связи, направления информации нарочным либо письмом по юридическому адресу, указанному в разделе 16 настоящего Договора.
Документы, направленные Подрядчику по реквизитам, указанным в разделе 16 настоящего Договора, считаются направленными надлежащим образом.
16.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
16.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 экземпляр - для Заказчика, 1 экземпляр - для Подрядчика.
16.4. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
16.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение 1 – Техническое задание к настоящему Договору
Приложение 2 – Локальная смета
Приложение 3 - Рабочая документация 09-07-АПС-2018.РД
17. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
17.1. ЗАКАЗЧИК: |
17.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет» 650000, , Почтовый адрес: 654041, г. Новокузнецк, , Телефон: (3843)77-60-54 УФК по Кемеровской области (НФИ КемГУ л/с № 000Х66870) Расч.счет 40501810700002000001,
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО, г.Кемерово |
||
Руководитель _____________________/___________/ М.п. |
Руководитель _____________________/___________/ М.п. |
Приложение
к договору № ______________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
