Проект договора

Приложение

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _________________

г. Унеча «___» __________ 2019 г.

 ГУП «Унечский ветсанутильзавод» Брянской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1. Поставщик обязуется в установленные сроки поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
2. Наименование, количество Товара, его технические и иные характеристики, прочие условия отгрузки и сроки поставки, определяются Сторонами в Спецификации (Приложение к настоящему Договору).

2. ЦЕНА ТОВАРА.

1. Цена Договора составляет _____________________________________________.
2. Цена указана в рублях РФ, в цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку Товара, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Оплата производится безналичным расчетом по факту всего Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Поставщиком и Заказчиком товарных накладных, на основании представленного Поставщиком счета.

3.2. Датой платежа считается дата списания денежных средств, предназначенных для оплаты Товара, с расчетного счета Покупателя.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА.

1. Датой отгрузки считается дата передачи Товара Поставщиком Покупателю. Дата фактической отгрузки Товара Покупателю должна совпадать с указанной в товарной накладной датой передачи Товара.
2. Доставка Товара до склада Покупателя, расположенного Брянская обл., г. Унеча, ул.Южная, осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик вправе привлекать для выполнения обязательств по доставке товара третьих лиц, по-своему усмотрению, без дополнительного согласования с Покупателем. В этом случае оплата услуг третьих лиц, связанная с доставкой Товара Покупателю, осуществляется за счет Поставщика.
3. Передача Товара лицу, уполномоченному Покупателем, осуществляется при наличии у данного лица Доверенности. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара и подписания товарных накладных уполномоченными представителями Сторон.
4. Поставщик предоставляет Покупателю надлежащим образом оформленные документы:

- счет на оплату;

- накладную по форме Торг-12;

• счет-фактуру

Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

• оригинал сертификата качества продукции завода- изготовителя или его копия, заверенная синей печатью и подписью руководителя организации-поставщика;

4.5. В случае отсутствия необходимых документов Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления обязан представить недостающие документы.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. УПАКОВКА. ГАРАНТИЯ.

5.1. Качество и количество (объем) Товара должны соответствовать условиям настоящего Договора, характеристикам, прописанным в Спецификации к настоящему Договору, а также иным обязательным требованиям к качеству Товара, установленным в Российской Федерации.

5.2. Поставляемый по настоящему Договору Товар новый, не бывший в употреблении.

6. ПРИЕМКА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ.

6.1. При обнаружении несоответствия качества, количества принятого Товара, Покупатель обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика о выявленных недостатках.

6.2. Поставщик обязан заменить некачественный Товар в течение 10 (десяти) дней с момента получения такого уведомления, на Товар надлежащего качества. Транспортные расходы, связанные с возвратом некачественного Товара и его заменой на Товар надлежащего качества, относятся на Поставщика.

6.3. В остальном приемка Товара по количеству и качеству, замена Товара, несоответствующего требованиям Договора, производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 г. и №П-7 от 25.04.66 г., с внесенными изменениями и дополнениями, в части, не противоречащей действующему законодательству и условиям настоящего Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) составляет 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика.

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором Поставщик уплачивает по требованию Заказчика неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, решаются путем переговоров. При не достижении согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.

8.2. Переход прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам (уступка требований, перевод долга) может быть осуществлен только с согласия другой Стороны.

8.3. Стороны признают юридическую силу настоящего Договора и иных относящихся к указанному Договору документов, писем, полученных Сторонами друг от друга посредством электронной почты или факсимильной связи до предоставления оригинальных бумажных документов. Стороны считают настоящий Договор, документы и письма (сообщения электронной почты), отправленные и полученные Сторонами в рамках настоящего Договора посредством электронной почты или факсимильной связи, эквивалентными соответствующим бумажным документам, если они отправлены с официальных адресов электронной почты или телефаксовых номеров Сторон, отраженных в разделе 9 настоящего Договора. Документация и переписка, в том числе претензионная, относящиеся к настоящему Договору, отправленные заказной почтовой корреспонденцией на юридические адреса Сторон, указанные в разделе 9 настоящего Договора, считаются надлежащим образом доставленными и полученными Стороной по Договору, по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента отправки таких документов.

8.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон с обязательным составлением письменного соглашения.

8.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.6. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

8.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ: Государственное унитарное предприятие «Унечский ветсанутильзавод» Брянской области Юридический адрес: 243300, Брянская обл., Телефон/ Р/сч 40602810408230100035 Отделение Сбербанка России г.Брянска К/сч 30101810400000000601

От Поставщика:  От Покупателя:

Директор

_________________/ ______________/ ________________/Ю. А. Архицкий/

м.п.  м.п.

Приложение

к Договору №____ от « » ___________ 2019 г.

Спецификация

г. Унеча  « » _________2019 г.

№ п/п	Наименование Товара и комплектность	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Итого:

Итого цена договора: ________рублей ___коп. (____ руб. ___ коп.), в том числе НДС 20% ___________ рублей ____ коп. (_________ руб. ___ коп.) (или без НДС)

Срок поставки товара не более 30 календарных дней после подписания Сторонами Договора. Допускается досрочная поставка.

От Поставщика:  От Покупателя:

       Директор

_________________/ _______________/ ________________/Ю. А. Архицкий/

м.п.  м.п.