Проект договора № ____/2019/К

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____/2019/К

Идентификационный код закупки: 192861000785186100100100330010000000

г. Нягань        «__» _____ 2019 г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганский театр юного зрителя», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании _________, с одной стороны, и ________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», действующ___ на основании_________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку лака для волос сверхсильной фиксации «Тафт» 350 мл в количестве 20 (Двадцать )штук по цене ____(_________)рублей _____ копеек (НДС________)за одну штуку, далее по тексту «Товар», необходимых для обеспечения артистического состава, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его.

1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку товара Заказчику с даты подписания договора в течение 5 (пяти) календарных дней.

1.3. Поставка товара осуществляется Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нягань, 1 микрорайон дом 25А.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Выполнить поставку товара в оговоренные в п. 1.2. настоящего Договора сроки.

2.1.2. По готовности к поставке уведомить Заказчика о результате к приемке, согласовать дату приема товара.

2.1.3. Доставить товар Заказчику за счет собственных средств.

2.1.4. В случае если у Заказчика имеются претензии к качеству товара, согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения выявленных недостатков.

2.1.5. Учитывать все указания Заказчика по поводу исполнения договора.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Требовать поставку и оплату товара в объеме, порядке, сроках и на условиях, предусмотренных договором.

2.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно оказать поставку. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Досрочно принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора.

2.3.2. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

2.3.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества товара требованиям, установленным договором.

2.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные договором и (или) законодательством Российской Федерации.

2.3.5. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Обеспечить приемку товара по договору.

2.4.2. Произвести оплату в порядке, предусмотренном договором.

2.4.3. Своевременно предоставить Поставщику информацию, необходимую для исполнения договора.

2.4.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

3. Условия и порядок оплаты

3.1. Общая цена Договора составляет   (      ) рублей      копеек (НДС   ).

3.2. Заказчик осуществляет 100% оплату в течение 15 рабочих дней после предоставления Поставщиком товарной накладной, счет-фактуры (или УПД).

3.3. Оплата производится Заказчиком путем внесения безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательство Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненным надлежащим образом с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Источник финансирования: приносящая доход деятельность БУ «Няганский театр юного зрителя».

3.4. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора.

3.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем поставки при изменении потребности в товаре, на поставку которого заключен Договор. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема поставки товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара.

4. Порядок сдачи и приемки услуг

4.1. Исполнение обязательств Сторонами подтверждается подписанием товарной накладной, которая оформляется в двух экземплярах, по одному для Поставщика и Заказчика.

4.2. Заказчик обязан осмотреть и принять товар, а при обнаружении недостатков товара заявить об этом Поставщику в течение 5 (Пяти) дней.

4.3. Поставка товара производится по адресу Заказчика.

4.4. Требования Заказчика по качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на товар, установленный производителем.

4.5. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков товара или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет ему требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

*а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере:

*а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения указанного обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.6. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

5.7. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.8. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени).

5.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

6.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне договора, не выполнившей свои обязательства по договору.

7. Разрешение споров

7.1. Стороны должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках договора.

7.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней с момента её фактического получения.

8. Срок действия договора

8.1. Договор действует с даты подписания по 31.10.2019г., но в любом случае до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

8.2. Истечение срока действия Договора или его досрочное прекращение не затрагивает и не прекращает обязательств Сторон по договору, не исполненных к моменту прекращения действия Договора.

9. Порядок изменение и расторжения договора

9.1. Договор может быть изменен по соглашению сторон, составленному письменно в форме отдельного дополнительного соглашения к Договору подписанного обеими сторонами.

9.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством, а также в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору становится невозможным либо нецелесообразным.

10. Прочие условия

10.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов или иных указанных в Договоре сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

10.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.5. Договор составлен и подписан в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: БУ «Няганский театр юного зрителя»		Поставщик:
Юридический адрес: 628186, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нягань, улица Киевская, 12 Тел. [phone] Эл. адрес:  000 78 51  162 000 Л/с 240 317 990/240 337 990 Р/с 406 018 102 000 030 000 01 в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты- Мансийск  001 001
От Заказчика:		От Поставщика:
Директор ________________ М.П.		_______________ М.П.