Договор

Договор № _____

г. Челябинск

______________20__ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . В., действующего на основании устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________ действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола № ____ от ______ года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.Поставщик обязан полностью поставить, а Заказчик принять и оплатить закупку компьютерной (далее – Товар) в количестве и в соответствии с наименованиями, указанными в спецификации (приложение № 1 к Договору).

1.2. Безопасность для здоровья и качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям, предъявляемым к данному наименованию Товара, и подтверждаться соответствующими документами. Товар должен быть зарегистрирован и иметь сертификацию для применения в РФ. Сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, санитарно-эпидемиологические заключения прилагаются к товаросопроводительным документам. Тара, упаковка и маркировка должны отвечать требованиям действующей нормативно-технической документации и обеспечивать сохранность товара в процессе транспортировки и хранения.

1.3. Доставка Товара должна осуществляться силами и за счёт Поставщика по местонахождению Заказчика г. Челябинск, пр. Победы 113а.

2. Порядок передачи и приемки Товара

        2.1. Поставка в полном объеме в течении 10 календарных дней. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов.

2.2. Приемка Товара на соответствие качества и количества требованиям Договора, оформляется актом сдачи-приемки Товара. При поставке Поставщик должен подтвердить качество Товара декларациями о соответствии, сертификатами качества. Уполномоченный представитель Заказчика удостоверяет соответствие Товара условиям Договора. Товар считается переданным после подписания Заказчиком и Поставщиком акта сдачи-приемки Товара. Приемка Товара по качеству, количеству и цене осуществляется Заказчиком в соответствии с действующими нормативами. Приемка товара Заказчиком осуществляется в течение 7 календарных дней с момента его доставки.

Поставщик отвечает за качество поставляемого Товара при транспортировке его до Заказчика. Поставщик несет ответственность за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой поставляемого товара.

2.3. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты.

2.4. Согласованный и подписанный Сторонами в установленном порядке акт сдачи-приемки Товара является документом, подтверждающим принятие Заказчиком от Поставщика исполнения обязательств по Договору и основанием для оплаты Товара на условиях, предусмотренных Договором.

3. Цена Договора и порядок расчетов по Договору

3.1. Цена Договора составляет _____________________________________________, является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных ниже. Включает в себя цену Товара, а также расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, включающие в себя транспортировку до помещения указанного Заказчиком, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

3.3. При заключении Договора Заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающее разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, указанной в заявке на участие в аукционе или предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

       3.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

3.5. Оплата по Договору осуществляется в форме безналичного расчета, путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Поставщика денежных средств, в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня поставки Товара, на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной. Счет и счет - фактура должны заполняться в соответствии со спецификацией Договора. В товарной накладной необходимо указать основание поставки, а именно дату и номер Договора. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с не перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет несет Поставщик.

3.6. В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в Договор включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

- осуществить поставку Товара надлежащего качества, в соответствии с условиями настоящего Договора;

- соблюдать срок поставки Товара;

- предоставить Заказчику не позднее 10 дней с момента завершения поставки акт сверки расчетов.

4.2. Заказчик обязуется обеспечить своевременную приемку Товара и оплатить Товар в порядке, определённом в Договоре, при условии надлежащего качества Товара и соответствия Товара условиям Договора.

5. Ответственность Сторон

       5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае обнаружения недостатков Товара либо несоответствующего качества Товара по требованию Заказчика Поставщик обязан в течение десяти дней произвести замену аналогичным Товаром надлежащего качества.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и составляет 2,5% от цены Договора ___ руб.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С,

где:
      Ц - цена Договора;

      В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения Договоров;

      С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

     ДП - количество дней просрочки;

     ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0-50 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50-100 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 % и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и составляет 10% от цены Договора ___руб.

5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Не признаются форс-мажорными обстоятельствами: резкое изменение валютных курсов, возникновение непредвиденных расходов у какой-либо Стороны Договора, отказ в поставках (покупках) или банкротство Заказчика или Поставщика, отсутствие транспортных средств для доставки Товара.

6.4. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7. Переход собственности и риска на товар.

7.1. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента получения Заказчиком Товара. Передача Товара от Поставщика Заказчику оформляется товарно-транспортными накладными и счетами-фактурами.

8. Вступление Договора в силу и срок действия.

8.1 Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и соглашений.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области области.

10. Изменения и дополнения к Договору.

10.1. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

11. Расторжение Договора.

11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Если какая-либо Сторона сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или ненадлежащего их исполнения другой Стороной, возникают препятствия к дальнейшему исполнению Договора, то она обязана отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побуждающие к расторжению Договора.

11.3. Сторона, получившая такое сообщение, обязана в течение 10 дней изложить в письменной форме свои позиции и предложения. Если, исходя из позиций Сторон, нельзя надеяться на устранение трудностей в связи с надлежащим исполнением Договора, либо если исполнение Договора нельзя продолжить в течение 30 дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор в письменной форме в течение 10 дней со дня письменного уведомления, указанного в пункте 13.2.

11.4. В случае расторжения Договора по основаниям предшествующих пунктов  настоящего раздела, Стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения Договора.

12. Заключительные положения.

12.1. Вся предварительная переписка и документация сторон по Договору утрачивает юридическую силу с момента заключения настоящего Договора.

12.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

12.3. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Наименование, юридический, фактический адреса, банковские реквизиты и номера телефонов (факсов) Заказчика:	Наименование, юридический, фактический адреса, банковские реквизиты и номера телефонов (факсов) Поставщика:
Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Челябинска»	Полное наименование:
Сокращённое наименование: МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска	Сокращённое наименование:
Юридический адрес: 454181, г. Челябинск, пр. Победы 113а	Юридический адрес:
Фактический адрес: 454181, г. Челябинск, пр. Победы 113а	Фактический адрес:
Банковские реквизиты: Лицевой счет 3047301052А в Комитете финансов г. Челябинска	Банковские реквизиты:
Номер телефона: (8351) 772-1244	Номер телефона:
Директор ______________ О. В. Ососкова	Директор___________

Приложение
к Договору
№ _____ от «__»_____________2017 г.
(без Договора не действительно)

Спецификация

№ п/п	Наименование/характеристика Товара	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол.	Цена за ед., рублей	Сумма

Итого за весь товар:

(указать прописью в рублях)