2.7. Оценка конкурсных заявок участников Конкурса (стр. 9 )

4.7. Датой завершения работ по настоящему договору является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения сроков сдачи выполненных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки сдачи.

5.3. Стороны договорились, что в случае несвоевременной оплаты, при применении ст. 395 ГК РФ применяется ставка 5 % годовых от неоплаченной суммы.

5.4. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.5. Риск случайной гибели объекта работ или его части по ходу работ несет Подрядчик. Указанный риск переходит к Заказчику после подписания Сторонами актов выполненных работ.

5.6. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на Заказчика законом.

5.7. Подрядчик несет ответственность за обеспечение условий, отвечающих требованиям охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды.

Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности Работ.

5.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон нормах и Правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта Работ.

Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта Работ.

5.9. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия привлеченных им субподрядных организаций по настоящему договору.

5.10. Подрядчик, в том числе в случае выполнения работ субподрядчиками, гарантирует качественное выполнение работы, предусмотренной настоящим договором.

1. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех последовательных месяцев, то каждая Сторона имеет право аннулировать настоящий Договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

6.2. Стороны должны предупредить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5-ти дней после их возникновения, иначе ссылка на форс-мажор не принимается.

6.3. Документ Торгово-Промышленной палаты или иного компетентного органа является достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы.

1. Срок действия договора

     7.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами и действует до 31.12.2011г. Стороны считаются обязанными по Договору, пока не будут выполнены все обязательства, вытекающие из настоящего Договора, независимо от его срока действия.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии в срок не более 30 (тридцати) суток с даты получения. Адреса для направления претензии - 1. Адрес местонахождения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала - 129090, ; 2. Адрес местонахождения структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала - 344019, г. Ростов – на – Дону, ул. .

8.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

 

9. Расторжение договора

9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения (за исключением изменения объемов и цены выполняемых работ), которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Договоре, увеличивается более чем на 14 дней;

- снижение качества работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, в результате нарушения Подрядчиком условий Договора;

- лишения лицензии;

- другие случаи, предусмотренные законодательством РФ.

9.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически выполненные работы, принятые Заказчиком по акту приема-передачи.

9.4. При расторжении Договора незавершенные работы передаются Заказчику.

10. Прочие условия договора

10.1 Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны

10.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Приложения:

- Техническое задание Заказчика (Приложение );

- Календарный план (Приложение );

- Протокол согласования договорной цены (Приложение ).

 

11. Адреса и реквизиты сторон

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: железные дороги» Юридический адрес: 107174, Москва, ул.Новая Басманная,2 , Грузополучатель: Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 344029,г.Ростов-на-Дону, ул.Текучева,д. 237 Тел/ , , , р/сч 40702810046056003348, в г.Ростов-на-Дону Начальник Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ________________ В.      (подпись)

Приложение к договору подряда № ___ от «___» _________ 2011 г.

Техническое задание

№ п/п	Наименование видов работ, технические характеристики	Ед. изм.	Физ. объем работ

Заказчик		Подрядчик
________________		____________________________ (подпись)

Приложение к договору подряда № ___ от «___» _________ 2011 г.

Календарный план выполнения работ

№ п/п	Структурное подразделение, место (адрес) выполнения работ	Наименование объекта	Срок в пределах 2011г. (дата)	Цена выполнения работ по объекту без НДС (руб.)
Цена договора без НДС, руб.

Заказчик		Подрядчик
________________		____________________________ (подпись)

Приложение к договору подряда № ___ от «___» _________ 2011 г.

Протокол согласования цены

№ п/п	Наименование объекта	Цена без учета НДС Руб.	Цена с учетом НДС Руб.

Заказчик		Подрядчик
________________		____________________________ (подпись)

Приложение

к конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе № _____

на право заключения договора на ______________________________________________________________________

(название конкурса)

Настоящим ____________________________________________________________

   (Наименование Претендента)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе нами направляются следующие документы.

№ п/п	Наименование документа (перечисляются документы, входящие в состав конкурсной заявки)	Кол-во листов

____________________________________________________

печать (должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.