Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (стр. 5 )

5.16. В качестве поставленного Товара засчитывается только фактически полученный Заказчиком Товар, отвечающий соответствующим требованиям по качеству. Некачественный Товар подлежит возврату Поставщику за счет Поставщика.

5.17. Расходы, связанные с возвратом Товара Поставщику, осуществляются за счет средств Поставщика.

5.18. Претензии по качеству товара и соответствию его техническим требованиям, которые не могли быть предъявлены в процессе приемки товара, поставщик обязан принимать в течение всего срока годности товара.

5.19. Поставленный Товар, не соответствующий условиям договора, считается не поставленным, а Поставщик нарушившим условия настоящего Договора.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать Техническим требованиям (Приложение к настоящему договору), а так же требованиям соответствующих нормативов, принятых для данного вида товаров, качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия, а также условиям настоящего Договора.

6.2. Срок годности – не менее 12 месяцев с даты поставки товара на склад заказчика.

6.3. Поставщик гарантирует:

- соблюдение надлежащих условий транспортировки и хранения товара до его передачи Заказчику;

- наличие обязательных сертификатов соответствия на товар.

6.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока эксплуатации.

6.5. В течение срока годности Поставщик обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения товара. Замена товара производится в срок не более 3 рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика.

6.6. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

6.7. При спорных вопросах о причинах возникновения недостатков в товаре Поставщик оставляет за собой право проведения экспертизы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости поставленного и неоплаченного товара.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе нарушения гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, в том числе в случаях нарушения условий и сроков поставки партий товара на основании заявок Заказчика, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа и пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заявкой, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором или заявкой срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одного процента от суммы договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в размере фиксированной суммы – десять тысяч рублей.

7.4. Кроме предусмотренных настоящим договором санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, возмещает другой стороне в сумме сверх неустойки (штрафа), убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении ее имущества.

7.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Ненадлежащим исполнением договора Поставщиком является:

7.7.1. Нарушение поставщиком срока поставки товара, срока поставки партии товара.

7.7.2. Нарушение условий поставки по качеству и/или количеству, ассортименту товаров.

7.7.3. Непредставление Поставщиком услуг, связанных с поставкой товаров, а именно погрузо-разгрузочных работ.

7.7.4. Непредставление Заказчику документации на товар, требуемой согласно условиям настоящего Договора.

7.7.5. Поставка товара, не соответствующего спецификации (Приложение настоящего Договора).

7.8. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика. Поставщик обязан возместить все расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки и (или) упаковки товара.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, а также при принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.2. При расторжении договора по соглашению сторон стороны определяют условия и производят взаиморасчеты по предмету договора.

8.3. Стороны договора имеют право обратиться в суд с требованием о расторжении договора в случае существенного нарушения другой стороной условий настоящего договора.

8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора (расторжении договора), в случае если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару (выполняемой услуге) или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара (работы, услуги) таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора (расторжении договора) по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договоров (купли-продажи, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

- в случае поставки товаров (выполнения работ, услуг) ненадлежащего качества с недостатками нарушения требований к качеству поставленного товара (оказанных услуг, выполненных работ), поставки товара (работ, услуг) несоответствующего условиям договора.

- в случае нарушения условий количества поставляемого товаров (объема выполнения работ, услуг) предусмотренного договором.

- в случае неоднократного (два и более раза) нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) сроков поставки товара (выполнения работ, услуг) на срок более чем на пять календарных дней.

- установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям действующего российского законодательства.

8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и вручается Поставщику лично (уполномоченному лицу, представителю) или направляется по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу Поставщика, указанному в договоре или по адресу электронной почты указанному в договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика (исполнителя, подрядчика) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым, через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. Все достигнутые контрактенности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее пяти календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.