Проект договора оказания услуг

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

р.п.Большие Вяземы  «__»________2019 года

 

Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный историко – литературный музей – заповедник А.С. Пушкина», , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», и ______________________________________________, в лице __________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», (далее – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ в соответствии с условиями настоящего Договора принимает на себя следующие обязательства:

- изготовление декоративных драпировок, ламбрекенов, вертикальных штор и карнизов (далее - Товар) из материала ИСПОЛНИТЕЛЯ, согласно Техническому заданию (Приложению №1), являющемуся неотъемлемой частью Договора, а ЗАКАЗЧИК принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Качество Товара, поставляемого ЗАКАЗЧИКУ по данному Договору должно соответствовать ее прямому назначению и указанному в настоящем договоре и приложение к нему.

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

2.1.1. Оплатить Товар, изготовленный ИСПОЛНИТЕЛЕМ в размере, срок в порядке согласно ст. 3 настоящего Договора.

2.1.2. Принять Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков или отказаться от исполнения Договора.

2.2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.2.1. Поставить Товар по настоящему Договору в полном объеме и в установленные настоящим Договором сроки.

2.2.2. При невозможности выполнения, взятых на себя обязательств (по независящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ причинам), немедленно поставить об этом в известность ЗАКАЗЧИКА.

 2.2.3.Своевременно передавать (высылать) ЗАКАЗЧИКУ документы, необходимые для оплаты Товара в соответствии со ст.3. настоящего договора. ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за просрочку оплаты, вызванную просрочкой в предоставлении документов, необходимых для оплаты Товара.

3. СУММАДОГОВОРА И ПОРЯДОКРАСЧЕТОВ

3.1. Общая сумма Договора составляет ______________________________ рублей __ копеек.

3.2. Работа ИСПОЛНИТЕЛЯ НДС не облагается на основании ______________________.

3.3Оплата Товара производится ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании, счета и товарной накладной, в течение 3-х банковских дней.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.

4.1.Предусмотренный настоящим Договором Товар должен быть поставлен до «__»_______ 201__года.

4.2.При поставке Товара ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи- приемки в 2-х экземплярах, который является основанием для окончательных взаиморасчетов.

4.3. ЗАКАЗЧИК в течение 3-х банковских дней со дня получения Акта сдачи-приемки и отчетных документов направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки Товара.

4.4. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки Товара сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5. В случае просрочки исправления выявленных недостатков ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты неустойки, в порядке и размере, предусмотренном п.5.2. настоящего Договора, с даты передачи Акта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение ЗАКАЗЧИКОМ сроков осуществления платежей по п.3.3. настоящему Договора, ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

5.2. За нарушение сроков изготовления и поставки товара, ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1% от Общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от Общей суммы Договора. Уплата неустойки не освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

5.3. В случае недопоставки Товара с Исполнителя при проведении окончательных расчетов удерживается стоимость недопоставленного Товара, а также штраф в размере 10% от стоимости недопоставленного Товара.

5.4.В случае, если просрочка составит более 20 (двадцати) календарных дней, ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив письменное уведомление ИСПОЛНИТЕЛЮ. ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 5-ти банковских дней с момента получения от ЗАКАЗЧИКА соответствующего уведомления, помимо вышеуказанных санкций, обязуется вернуть полученные от ЗАКАЗЧИКА денежные средства и уплатить ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 10 % от Общей суммы Договора.

5.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить.

 5.6. Если в связи с форс-мажорными обстоятельствами состояние невыполнения обязательств, вытекающих из Договора, длится более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону. В этом случае Стороны возвращают друг другу все, полученное по настоящему Договору.

5.7. В случае ненадлежащего исполнения обязательств ИСПОЛНИТЕЛЕМ, Заказчик вправе привлечь стороннюю организацию для выполнения работ, а Исполнитель обязан возместить все понесенные Заказчиком расходы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения его требования.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Настоящий Договор регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров.

6.3. В случае невозможности урегулирования разногласий, возникших в ходе исполнения данного Договора, все споры решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

       7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Договор, вступает в силу с момента его подписания и действует до «__» _______ 201_ года.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.3. Уступка прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам допускается только с письменного согласия другой Стороны.

8.4. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному согласованию Сторон, а также в случаях, когда возможность одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора предусмотрена действующим законодательством или настоящим Договором.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

 

ЗАКАЗЧИК: ГАУК МО «Государственный историко – литературный музей – заповедник А.С. Пушкина» 143050 Московская область, Одинцовский район, п. Большие Вяземы, ул.Институт Банковские реквизиты / МЭИФ МО ГАУК МО( «Государственный историко – литературный музей – заповедник А.С. Пушкина) J02840 ГУ Банка России по ЦФО, Москва 35  Директор ___________________/ М./ М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ________________/___________./ М.П.

Приложение

к Договору №___от «__»______ 20__ года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление декоративных драпировок, ламбрекенов, вертикальных штор и карнизов для выставочного зала Государственного историко – литературного музея – заповедника А.С. Пушкина.

Заказчик:  ГАУК МО «Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С.Пушкина».

Источник финансирования: Закупка финансируется за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Начальная (максимальная) цена договора: 464 199 (Четыреста шестьдесят четыре тысячи сто девяносто девять рублей) 00 копеек.

Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме.

Срок поставки: в течение 5 дней с даты заключения договора.

1. Общие требования к поставляемым товарам

1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами Российской Федерации, утвержденными на соответствующий товар, и наличием сертификатов, обязательных для соответствующего товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Товар должен быть выпущен к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.).
2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не проходившим ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств.
3. Товар должен иметь маркировку, наклейки, лицензионные и авторские знаки, определяемые законодательством Российской Федерации.
4. Поставщик несет ответственность за все потери или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой товара.
5. Товар, пришедший в негодность в течение гарантийного срока подлежит замене без затрат со стороны Заказчика.
6. Поставка товара включает в себя доставку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,упаковку-распаковку, установку по месту эксплуатации, указанному Заказчиком, сборку и монтаж карнизов, повес (декоративных драпировок, ламбрекенов, вертикальных штор), уборку упаковки без дополнительных затрат со стороны.
7. Поставка осуществляется силами и за счет поставщика.
8. Срок поставки и монтажа товара — в течение 5 дней с даты заключения договора.

1. Объем и перечень поставляемых товаров

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Вертикальные шторы (3250мм * 1450)мм	шт.	28
Декоративные шторы на подкладке (3250мм * 2000)мм	шт.	14
Ламбрекены L = 1500мм	шт.	14
Карниз "кутаный" L = 1200мм	шт.	14
Ламбрекен (650мм * 5000)мм	шт.	1
Завеса на подкладке (3320мм * 3000)мм	шт.	2
Карниз "кутаный" L = 4500мм	шт.	1

1. Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам поставляемых товаров

1. Поставляемый товар должен соответствовать следующим техническим, функциональным и качественным требованиям:
1. Требования к используемым материалам:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Допустимые значения характеристик	Соответствие стандартам
1	Ткань для подкладки	Состав	100% полиэфирТревира
		Плотность	От 270г/м2до 278 г/м2
		Цвет	Нежно - зеленый
		Переплетение	Атласное
		Трудновоспламеняемый материал	Не относится к легковоспламеняемым материалам	ГОСТ 53294 – 2009
		Группа горючести	Г1	ГОСТ 30244-94
		Группа дымообразующей способности	Д2	ГОСТ 12.1.044-89
		Группа токсичности продуктов горения	Т2	ГОСТ 12.1.044-89
		Группа распространения пламени	РП1	ГОСТ Р 51032 - 97
2	Ткань для вертикальных штор	Состав	100% Полиэстер
		Плотность	От 65г/м2 до 75 г/м2
		Цвет	Натуральный белый
		Переплетение	Креповое
3	Ткань для декоративных штор и ламбрекенов	Состав	100% Полиэстер
		Плотность	217 г/м2 - 233 г/м2
		Цвет	Белый индейский
		Переплетение	Ворсовое
		Тест Мартиндейла	14700оборотов
4	Грузики для штор	Вес	Не более 45гр – не менее 55гр
		Размер (L)	Не более 75мм – не менее 85мм

Гарантийные обязательства:

• Срок гарантии на поставляемый товар - 5лет.
• В течение гарантийного срока Поставщик устраняет все недостатки за свой счет.

Требования к условиям выполнения работ:

• при выполнении работ необходимо учитывать график мероприятий, проводимых в музее.
• в случае порчи имущества, Поставщик за свой счет восстанавливает испорченное имущество.

Требования к качеству:

• Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм.
• Товар не должен иметь посторонних запахов.
• Декоративные драпировки должны соответствовать размерам, технологическим характеристикам, указанным в настоящем техническом задании. Используемая ткань должна быть чистой, без производственных дефектов и повреждений, обеспечивать прочность и долговечность применения, хорошо держать форму складки, соответствовать требованиям в настоящем техническом задании.
• Карнизы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, исправными, годными к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при использовании. Крепежные элементы карнизов должны соответствовать весу штор.
• Качество всех материалов должно соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ и другим стандартам, подтверждаться паспортом, сертификатом качества или иными документами, а также соответствовать требованиям Заказчика. Документы, удостоверяющие качество материалов, предоставляются Заказчику в обязательном порядке до начала поставки.

Сдача-приемка:

• Осуществляется уполномоченными представителями Сторон в соответствии с прилагаемым перечнем, товарной накладной и условиями, предусмотренными контрактом.

Товар считается не поставленным в следующих случаях:

• нарушена целостность Товара, цвет или материал не соответствуют ТЗ;
• нарушена вертикальность швов;
• имеются затяжки швов;
• наличие пятен;
• наличие следов от загрязнений;
• невыполнение или неполное выполнение какого – либо пункта настоящего ТЗ;
• нарушение сроков поставки Товара.

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор

ГАУК МО ГИЛМЗ А. С. Пушкина

______________ / М.  /_____________ /____________/

М.П. М.П.