7.4. Поставщик при нарушении договорных обязательств выплачивает Заказчику:
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик начисляет Поставщику неустойку (пени).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) х С, где Ц - цена Договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения Договора; С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП, где СЦБ – определяется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации; ДП - количество дней просрочки.
За ненадлежащее исполнение или неисполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает штраф в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов цены Договора что составляет ______ рублей ____ коп.
7.5. При возникновении обстоятельств для начисления неустойки (штраф) Заказчик направляет Поставщику требование о вычете неустойки из цены Договора. Получив такое требование, Поставщик в товарной накладной указывает сумму поставленного Товара; размер неустойки, подлежащей вычету; итоговую сумму (за вычетом неустойки), подлежащую оплате.
7.6. При возникновении обстоятельств для начисления неустойки (пеня) Заказчик направляет Поставщику претензию и счет, который подлежит оплате последним в течение 10 (десяти) дней со дня получения претензии.
По требованию об уплате пени Заказчик не обязан доказывать причинение ему убытков.
7.7. Возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают Стороны от исполнения обязательства в натуре.
7.8. Сторона освобождается от начисления неустойки (пени, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения либо неисполнение обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.9. При возникновении претензий по объему и качеству поставленного Товара Заказчик вправе предъявить претензию в установленном порядке.
7.10. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.
7.11. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
7.12. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора, Сторонам надлежит решать по взаимному согласию. Если согласие не достигнуто, то такие вопросы разрешаются в Арбитражном суде Мурманской области в установленном порядке.
- Обеспечение исполнения Договора
- Обеспечение исполнения Договора Поставщиком не предоставляется.
- Обстоятельства непреодолимой силы
- Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
- При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
- Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
- Порядок урегулирования споров
- Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
- В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Мурманской области.
- До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Мурманской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
- Срок действия, порядок изменения Договора
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору, но не позднее 12.06.2019 года.
11.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.
11.3. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
- Прочие условия
- Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 13 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
- Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
- Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
- Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Спецификация на Товар (Приложение ).
- Юридические адреса и банковские реквизиты
Заказчик Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж» , , Ц67770 , в Отделение Мурманск, , |
Поставщик |
Директор ГАПОУ МО «МИК» __________________________/ Г.С. Шатило М.П. "___" _________ 20__г. |
Директор __________________/ М.П. "___" _________ 20__г. |
Приложение
Договору № ______
от «___»_________ 2019г.
Спецификация
1. К поставке предлагаю следующий товар:
№ |
Наименование товара |
Страна происхождения товара |
Ед. измерения |
Кол-во |
Цена за единицу с учетом НДС, (руб.) (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «с учетом НДС» заменяются на слова «без НДС») |
Сумма, с НДС (руб.) (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «с учетом НДС» заменяются на слова «без НДС») |
Итого, с учетом НДС, руб: (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «с учетом НДС» заменяются на слова «без НДС») |
- Предлагаемый к поставке товар имеет следующие характеристики:
№ |
Показатель (характеристика) товара |
Конкретные показатели предлагаемого к поставке товара, соответствующие значениям, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика |
1 |
Костюм мужской |
|
2 |
Перчатки трикотажные |
|
3 |
Очки защитные |
|
4 |
Перчатки нитриловые |
|
5 |
Каскетка-бейсболка |
|
6 |
Костюм "Сварщик" летний брезентовый с накладками |
|
7 |
Краги спилковые сварщика |
|
8 |
Маска защитная термостойкая со светофильтром С-5 (11 DIN) |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


