Договор поставки (стр. 2 )

5.4. За нарушение сроков устранения несоответствия товаров (пункт 3.11 Договора) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости товара, несоответствующего условиям Договора за каждый день просрочки.

5.5. Если Поставщик поставил товары не в полном объеме либо не выполнил требования Покупателя о замене некомплектных, некачественных, не соответствующих номенклатуре товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести недопоставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика разницы стоимости товаров, а также иных расходов, связанных с нарушением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

5.6. При просрочке исполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных в пунктах 3.7, 6.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) цены Договора за каждый день просрочки Поставщиком исполнения соответствующих обязательств. При этом Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.

5.7. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе удерживать соответствующую сумму неустойки из денежных средств, причитающихся Поставщику за поставку товаров по настоящему Договору, в следующем порядке:

5.7.1. Покупатель направляет в адрес Поставщика письменное требование об уплате неустойки.

5.7.2. В случае неудовлетворения письменного требования об уплате неустойки Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, Покупатель вправе произвести удержание соответствующей суммы неустойки. При этом направление дополнительного уведомления об удержании в адрес Поставщика не требуется.

5.8. За невыполнение обязательств по оплате товаров по настоящему Договору Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты Поставщику неустойки за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 1/360 от ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату возникновения просроченного обязательства, от соответствующей суммы задолженности.

Первым днем просрочки платежа следует считать день, следующий за днем истечения срока платежа.

5.9. Покупатель не несет ответственности и не обязан возмещать убытки в виде упущенной выгоды, простоя, а также штрафных санкций Поставщику по договорам с третьими лицами.

5.10. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления соответствующей Стороной письменного требования об ее уплате. Требование об уплате неустойки рассматривается соответствующей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

5.11. Для целей определения размера неустойки стоимость товаров принимается с учетом НДС.

Предусмотренная Договором неустойка подлежит взысканию по день фактического исполнения обязательства.

5.12. Покупатель вправе удовлетворить требования о взыскании неустойки, возмещении расходов Покупателя путем обращения во внесудебном порядке соответствующего взыскания на удерживаемые по настоящему Договору денежные средства. При этом направление дополнительного уведомления в адрес Поставщика не требуется.

5.13. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.14.  Покупатель в целях достоверного представления информации о финансовом положении Поставщика вправе требовать предоставления бухгалтерской (финансовой) отчётности, а Поставщик обязан предоставить указанную информацию в электронном виде, по запросу по электронной почте Покупателя, направленному по реквизитам, указанным в п.15 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. В случае отсутствия на момент получения запроса бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату предоставляется отчётность на предыдущую отчётную дату с последующим обязательным предоставлением отчётности на последнюю отчётную дату по факту её подготовки и подписания, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты её подписания.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность предоставляется на последнюю отчетную дату (квартал, год) за подписью руководителя организации, заверенная печатью по формам, установленным Приказом Министерства финансов Российской Федерации н «О формах бухгалтерской отчётности организаций»: Форма 0710001 по ОКУД, Форма 0710002 по ОКУД, Форма 0710003 по ОКУД, Форма 0710005 по ОКУД. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о принятии. В случае отсутствия на момент получения запроса от Покупателя отметки налогового органа о принятии годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, отчётность предоставляется без указанной отметки с последующим обязательным предоставлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности с отметкой налогового органа о её принятии, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствующей отметки.

5.15.  В случае непредставления Поставщиком бухгалтерской (финансовой) отчётности по запросу Покупателя, предоставление которой предусмотрено п. 5.14. настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере ____.

5.16.  Поставщик обязуется выполнять работы/оказывать услуги при соблюдении требований локальных нормативных документов (далее - ЛНД) Покупателя, передаваемых Поставщику по Акту приема-передачи ЛНД и являющихся приложениями и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1. ГАРАНТИИ

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров, включая все составляющие его части, а также устранение всех недостатков и дефектов товаров, начиная с момента передачи товаров Покупателю.

1. Если в течение гарантийного срока Поставщик получит письменное уведомление Покупателя об обнаружении недостатков поставленных товаров, то Поставщик обязан по выбору Покупателя, силами и за счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно:

- осуществить замену некачественных товаров;  

- произвести ремонт некачественных товаров.

Гарантийный срок для указанных товаров начинает течь заново с даты замены его дефектной части или окончания ремонта дефектного товара.

6.3. Вывоз товаров с недостатками, экспертиза, хранение, оформление документов и доставка товаров для устранения недостатков осуществляется силами и за счет Поставщика.

6.4. Вместо использования прав, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Договора, Покупатель вправе самостоятельно принять меры по устранению недостатков или привлечь для их устранения третье лицо. При этом Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на устранение недостатков товаров, включая, но, не ограничиваясь: расходы на экспертизу, хранение, оформление документов и доставку товаров.

1. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СООБЩЕНИЙ

7.1. Любые уведомления, переписка, запросы, претензии, соглашение о расторжении, дополнительные соглашения и иные сообщения (далее – юридически значимые сообщения) направляются одной стороной другой стороне Договора по адресу, указанному в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресу, указанному в настоящем Договоре.

7.2. Юридически значимые сообщения составляются в письменной форме и направляются следующим образом:

– почтой России (ценным письмом с описью вложения) или аналогичной курьерской службой - DHL, Federal Express и др. либо

– нарочным (персональной доставкой).

7.3. Стороны договорились, что юридически значимое сообщение считается доставленным должным образом в любом из следующих случаев (достаточно одного из них):

– в случае отправки курьерской почтой или нарочным – в момент фактической доставки или отказа от получения уведомления,

– адресат фактически не находится (не проживает) по адресу, указанному в преамбуле настоящего Договора;

– когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним,

– в случае отправки по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано,

– когда адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

7.4. Адресат юридически значимого сообщения, своевременно получивший и установивший его содержание, не вправе ссылаться на то, что сообщение было направлено по неверному адресу или в ненадлежащей форме.

7.5. Если в юридически значимом сообщении содержится информация об односторонней сделке, то при невручении сообщения по обстоятельствам, зависящим от адресата, будет считаться, что содержание сообщения было им воспринято и сделка повлекла соответствующие последствия.

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора должны разрешаться Сторонами путем переговоров.

9.2. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Вручение и доставка претензии осуществляется в порядке и способами, предусмотренными разделом 7 настоящего Договора.

9.3. Претензия рассматривается соответствующей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

9.4. В случае не урегулировании разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 9.3 Договора, спор передается в Арбитражный суд г. Москвы.