Договор № на поставку постельного белья и полотенец

Договор №

на поставку постельного белья и полотенец

г. Белгород « » 2019г.

МБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Белгородского района , именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________., действующего на основании__________ , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику постельное белье и полотенца, именуемые в дальнейшем «Товар», в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в сроки, установленные в п. 4.1. настоящего Договора.

Место поставки Товара – Белгородская область, Белгородский район, поселок Разумное, ул. Юбилейная д.1а

1.2. Заказчик обеспечивает оплату поставленного Товара в установленных Договором порядке, форме и размере.

2. Общие положения Договора

2.1. Основные определения, используемые в Договоре:

2.1.1. Отчетная документация - документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу Товара Заказчику, включая товарную накладную и/или сертификат или декларацию соответствия, удостоверение о качестве .

2.2. Требования к Товару:

2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

2.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации.

2.2.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании и предохранять его от загрязнения. Поставка Товара должна осуществляться с соблюдением температурных режимов, применяемым к данному виду Товаров.

2.2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

3. Цена Договора

3.1. Цена договора включает в себя стоимость товара, расходы на погрузку, перевозку, разгрузку, страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Цена Договора составляет ______ руб. _00___коп. (_________), в том числе НДС ___________ (____________________________________).

3.3. Цена Договора является окончательной и не меняется за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором.

4. Сроки поставки и порядок расчетов

4.1.Сроки поставки Товара по настоящему Договору – с момента заключения договора по 15 декабря 2019 г.

4.2. Не заказанный Заказчиком Товар не поставляется и не оплачивается.

4.3. Оплата осуществляется в российских рублях. По безналичной форме оплаты. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

- взаиморасчеты производятся при поступлении товара за фактически поставленный объем (количество) товара согласно накладной в течение тридцати банковских дней с момента поставки товара.

4.4. В случае изменения расчетного счета Поставщика, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик имеет право:

5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

5.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора и подписанной Сторонами товарной накладной.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Предоставить Спецификацию надлежащим образом оформленную, с указанием точной цены за единицу в рублях (с учетом НДС) и суммы в рублях (с учетом НДС) (Приложение 1), вместе с подписанным уполномоченным лицом, Договором.

5.2.2. Своевременно и надлежащим образом поставить качественный Товар и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Договором.

5.2.3. Поставить Товар в соответствии с заявками Заказчика с соблюдением температурных и иных режимов, применяемым к данному виду Товара.

5.2.4. На момент поставки Товара представить товарную накладную, сертификат соответствия, удостоверение о качестве.

5.2.5. Производить отгрузку Товара в месте нахождения Заказчика в рабочие дни с 9.00.00 ч.

5.2.6. Перед отгрузкой Товара, уведомить Заказчика заранее о времени отгрузки Товара по телефону, либо иным способом.

5.2.7. Поставить Товар Заказчику до места назначения за счет своих средств.

5.2.8. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

5.2.9. В случае нарушения сроков поставки Товара, то есть осуществление поставки в срок более 3 дней с момента получения заявки от Заказчика к Поставщику будут применены штрафные санкции.

5.2.10. В случае выявления при приемке Товара ненадлежащего качества, заменить всю партию поставляемого Товара аналогом надлежащего качества в течение 1 дня.

5.2.11. Нести все расходы, связанные с заменой некачественного Товара.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

5.3.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) Товара.

5.3.3. При необходимости, привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении приемки результатов исполнения Поставщиком обязательств на предмет соответствия поставленного Товара и представленной Поставщиком отчетной документации.

5.3.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком.

5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. Принять Товар в соответствии с разделом 6 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик Товара подписать товарную накладную и передать один экземпляр Поставщику.

5.4.2. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

6. Порядок приемки поставляемого Товара по качеству, количеству.

6.1. Приемка товара происходит по количеству, качеству и в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

На момент поставки товара представить товарную накладную, сертификат соответствия, удостоверение о качестве.

6.2. По окончании срока поставки товаров по договору Заказчик проверяет соответствие объемов фактически поставленного товара требуемым, по результату проверки сторонами подписывается товарная накладная.

7. Гарантии качества

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, соответствующие требованиям государственных стандартов Российской Федерации, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

7.2. Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с гражданским законодательством, иным законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

10.2. В случае просрочки исполнения обязательств «Заказчиком», «Поставщик» вправе потребовать уплату пени:

- Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств «Заказчиком», предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения устанавливаемого Договором срока исполнения обязательств и устанавливается в размере 0,5%, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, указанной в п. 3.2. Договора, за каждый день просрочки, уменьшенной на сумму пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Заказчиком».

10.3. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Договором, «Заказчик» вправе направить «Поставщику» требования об уплате пени:

- Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, в размере 0,5%, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, указанной в п. 3.2. Договора, за каждый день просрочки, уменьшенной на сумму пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Поставщиком».

10.4. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, пени, если докажут, что неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств, предусмотренного Договором, произошло в следствии непреодолимой силы или по виде другой стороны.

10.5. Стороны договорились о том, что к отношениям Сторон по настоящему договору положения статьи 317.1 Гражданского кодекса  РФ не применяются (законные проценты не начисляются).

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.

11.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Белгородской области.

11.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

12. Особые условия

12.1. Не допускается поставка Товара из стран или с установленных предприятий, на которые введены временные ограничения или запреты на экспорт в РФ.

13. Срок действия, изменения и расторжения Договора

13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2019г.

13.2. Поставщик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых им к его исполнению лиц, как за свои собственные.

13.3. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

13.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении Договора вправе изменить:

13.6. Расторжение Договора допускается:

-по соглашению сторон;

- по решению суда;

- по решению Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора

13.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:    Поставщик:

МБУ «СРЦдН»Белгородского р-на   308510 Белгородская обл,Белгородский р-н   п.Разумное ул,Юбилейная 1а   Отделение Белгород г. Белгород   e-mail: razumnoe [email protected] тел.[phone]

Заказчик          Поставщик   

Директор  

_________________Ю.А.Дегтярева     ______________

  (должность, Ф.И.О) (должность, Ф.И.О.)

М.П.       М.П.