Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
ДОГОВОР № __________________
«___» _____________________ 2019 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет», в лице __________________________________________, действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны и ____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам запроса котировок в электронной форме (протокол от ____________ № ____________) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является изготовление и поставка пневматических дрелей с автоматическим контролем крутящего момента, по конструкторским чертежам Заказчика, надлежащего качества, в установленные Договором сроки, в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору) и Техническим заданием (Приложением №2 к настоящему договору).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Покупатель обязан:
2.1.1. Принимать и оплачивать поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.
2.1.2. Выполнять в полном объёме обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
2.2. Поставщик обязан:
2.2.1. Передать Товар надлежащего качества, в номенклатуре, количестве и ассортименте согласно Спецификации в сроки, установленные п. 4.1 настоящего Договора.
2.2.2. Незамедлительно (в срок не позднее 1 рабочего дня после выявления обстоятельств) письменно информировать Покупателя об обнаружении независящих от Поставщика причин, препятствующих осуществлению поставки Товара.
2.2.3. Гарантировать качество поставленного Товара.
2.2.4. Выполнять в полном объёме обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
2.2.5. Обеспечить функционирование своей электронной почты, адрес которой указан в разделе 13 настоящего Договора в рабочие дни с 09:00 до 17:30, а также регулярный (не реже одного раза в течение двух часов) контроль входящей электронной корреспонденции на предмет наличия заявок Покупателя на поставку Товара.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Договора составляет _____________ руб. (____________ рублей _______ копеек), в том числе НДС-20% ____________.
3.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, маркировки, доставки, погрузо-разгрузочных работ, налоги, сборы, таможенные пошлины и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с исполнением Договора.
3.3. Оплата производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара и подписания Покупателем универсального передаточного документа (далее – УПД), оформленного в соответствии с требованиями <Письма> ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@, или ТОРГ-12, на основании счета, выставленного Поставщиком, при отсутствии замечаний со стороны Покупателя по качеству и количеству поставленного в рамках настоящего Договора Товара, и счета-фактуры.
3.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
4. Сроки и условия поставки Товара
4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания настоящего Договора, что является существенным условием Договора.
4.2. Нарушение Поставщиком срока поставки Товара, вне зависимости от продолжительности периода просрочки Поставщика, является существенным нарушением условий Договора, вследствие которого у Покупателя возникает право принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
4.3. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, д. 3. Приемка-передача товара осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 16:00. Факт доставки Товара фиксируется Сторонами путем подписания транспортной накладной или иного документа, подтверждающего факт доставки Товара (товарно-транспортного документа).
Поставщик должен документально подтвердить тот факт, что передаваемое им Покупателю имущество является Товаром по Договору путём передачи ответственному исполнителю Покупателя комплекта документов, включающего в себя товарно-транспортные документы, а также надлежащим образом оформленный и подписанный Поставщиком проект УПД или ТОРГ-12 в двух экземплярах.
Покупатель приступает к проведению процедуры приёмки Товара по количеству тарных мест и проверке целостности упаковки при условии наличия у него документального подтверждения того, что передаваемое Поставщиком (контрагентом Поставщика) имущество является Товаром по Договору. Покупатель не имеет права вскрывать упаковку, которое предъявлено ему в качестве Товара по Договору, или совершать с таким имуществом любые иные манипуляции в отсутствие документального подтверждения того, что передаваемое имущество является Товаром по Договору.
Незнание работником или контрагентом Поставщика условий, изложенных в настоящем пункте Договора, не освобождает Поставщика от ответственности за последствия их нарушения.
4.4. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Поставляемый Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, разрешен к применению на территории Российской Федерации, отвечать требованиям безопасности, установленным соответствующими правовыми актами Российской Федерации.
4.5. Поставщик должен передать Покупателю заверенные копии сертификатов соответствия либо декларации о соответствии на Товар, если они предусмотрены законодательством Российской Федерации для данного вида Товара, а также предоставить документы, подтверждающие страну происхождения Товара. В сертификате (паспорте качества) должна быть указана дата изготовления Товара.
- Порядок сдачи и приемки Товара
5.1. Приемка-передача Товара по качеству, количеству, ассортименту осуществляется по УПД, оформленному Поставщиком в соответствии с требованиями <Письма> ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@, или ТОРГ-12. Приемка-передача Товара осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Поставщика.
5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента доставки Товара и в случае отсутствия претензий по качеству, количеству, комплектности, ассортименту Покупатель подписывает УПД или ТОРГ-12 в течение 1 (одного) рабочего дня с момента окончания приемки поставленного Товара. В случае привлечения эксперта, либо экспертной организации срок приемки Товара продлевается на срок проведения экспертизы.
5.3. Для приемки Товара Покупатель может создать приемочную комиссию. В случае привлечения эксперта, либо экспертной организации срок приемки продлевается на срок проведения экспертизы.
5.4. Обязательство Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента подписания Покупателем УПД или ТОРГ-12.
5.5. В случае обнаружения при приемке Товара нарушений требований к комплектности и качеству поставляемого Товара Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от приемки Товара;
- потребовать допоставки Товара в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения недопоставки;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующее условиям настоящего Договора в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения поставки Товара ненадлежащего качества.
5.6. При возникновении разногласий по вопросам качества Товара или несоответствия условиям настоящего Договора, в случае приемки Товара приемочной комиссией Покупателя, Покупатель вправе привлечь независимую экспертную организацию/эксперта. При наличии заключения независимой экспертной организации (эксперта) о несоответствии качества поставляемого Товара требованиям Договора и/или нормативно-технической документации, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
5.7. Претензии по качеству и количеству Товара должны быть оформлены в письменной форме. Покупатель имеет право предъявлять Поставщику претензии по качеству Товара в течение всего срока годности Товара.
5.8. Право собственности на Товар и риски случайной гибели Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент подписания Покупателем УПД или ТОРГ-12 при отсутствии замечаний со стороны Покупателя по качеству и количеству поставленного Товара.
- Тара и упаковка
6.1. Товар должен поставляться в оригинальной упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при хранении и транспортировке в соответствии с нормативными требованиями.
- Поставщик обязуется обеспечить маркировку и упаковку Товара, соответствующую требованиям нормативно-правовых актов РФ, требованиям ГОСТов, ТУ и другой действующей нормативно-технической документации, которая обеспечит сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохранит Товара от атмосферных воздействий.
- Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе/помещении Покупателя. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Покупателем вследствие неполноценной или неправильной маркировки и (или) упаковки Товара.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Поставщик предоставляет гарантию качества Товара на срок, установленный изготовителем Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания Покупателем УПД или ТОРГ-12.
7.2. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену непригодного Товара в срок, установленный в письменном требовании Покупателя.
7.3. При обнаружении в период действия гарантийного срока несоответствия Товара, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара, гарантийный срок продлевается на период устранения несоответствий.
7.4. В случае замены некачественного Товара или его частей гарантийный период начинается с момента соответственно устранения недостатков (дефектов) или поставки Товара надлежащего качества.
8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8.2. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, Покупатель взыскивает с Поставщика пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере в размере 0,1 % от стоимости невыполненных обязательств.
8.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а именно, за нарушение требований к качеству и (или) ассортименту, и (или) комплектности, и (или) количеству Товара, за исключением просрочки исполнения обязательства, подлежит взысканию штраф в размере 10 % цены Договора.
8.4. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени от не уплаченной в срок суммы. Пени взыскивается, начиная со дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.
8.5. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по настоящему Договору, и возникновения у Покупателя права на взыскание пени и штрафов в порядке, определённом пунктом 8.2, 8.3 Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке удержать начисленные суммы неустоек из сумм, причитающихся Поставщику в качестве оплаты по Договору.
8.6. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8.7. Стороны освобождаются от уплаты пени, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.8. В случае нарушения Поставщиком любого условия настоящего Договора, вследствие которого у Покупателя возникло право на взыскание неустойки в порядке, установленном Договором, и взыскание убытков в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, такие убытки возмещаются Поставщиком Покупателю в полной сумме сверх подлежащей уплате неустойки.
8.9. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.10. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств, Сторона в течение 5 (пяти) календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8.11. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
8.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
8.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.14. Стороны утверждают, что предусмотренная в настоящем Договоре неустойка является соразмерной возможному нарушению обязательств. В связи с этим любая из Сторон при нарушении договорных обязательств, подразумевающих взыскание неустойки, обязуется уплатить неустойку в размере, согласованном в настоящем Договоре. Стороны утверждают, что в случае отсутствия ходатайства просрочившей Стороны об уменьшении неустойки в связи с явной несоразмерностью нарушенному обязательству оснований для применения статьи 333 ГК РФ не имеется.
8.15. Уступка третьим лицам требований, возникших из Договора, не допускается. Сторона, нарушившая данный запрет, обязана по требованию другой стороны уплатить штраф в размере 50% от цены Договора.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе и по результатам исполнения настоящего Договора, должны быть разрешены путем переговоров Сторон.
9.2. При невозможности урегулирования споров в процессе переговоров, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров (срок рассмотрения заявленной претензии – 10 дней).
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по, чьей инициативе был, расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
11. Срок действия, изменение и расторжение Договора
11.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года, но не ранее полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
11.3. Изменение существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия исполнения обязательств, гарантии, ответственность сторон) возможна по соглашению Сторон.
11.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
11.5. Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
11.6. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их изменения.
11.7. Стороны условились о том, что согласно ст. 434 ГК РФ настоящий Договор, Спецификации, Приложения, Дополнительные соглашения и иные документы, имеющие отношение к данной сделке, заключенные Сторонами посредством передачи их по факсимильной и электронной связи, являются юридически значимыми и обязательными для исполнения обеими Сторонами при условии, если можно достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору и подписан уполномоченным представителем Стороны. Факсимильная связь, в терминах настоящего Договора, это контактные, указанные в настоящем Договоре факсимильные аппараты с указанными в разделе 13 Договора номерами. Электронная связь, в терминах настоящего Договора, это контактные, указанные в разделе 13 настоящего Договора, адреса электронной почты (E-mail). При этом в течение 5 (пяти) дней с момента получения факсимильной/электронной копии Стороны обязаны направить друг другу посредством почтовой связи оригиналы.
11.8. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников, имеющих доступ к факсимильным аппаратам и к электронной почте, указанным в разделе 13 Договора.
11.9. Стороны принимают на себя обязательство при оформлении любых документов, составленных в связи с настоящим договором, делать ссылку в их тексте на номер и дату Договора
12. Приложения к Договору
12.1. Приложение № 1 – Спецификация.
Приложение № 2 – Техническое задание.
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Покупатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 190121, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., д. 3 ИНН 7812043522 КПП 783901001 УФК по г. Санкт-Петербургу (СПб ГМТУ, л/с 20726X60170) В банке Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург БИК 044030001 р/с 40501810300002000001 ОКТМО 40301000 ОКПО 02066380 Тел.: 8 (812) 714-06-03 E-mail: [email protected] Ответственное лицо за надлежащее исполнение договора: |
Поставщик: |
|
От Покупателя __________________ / _____________/ |
От Поставщика __________________ /_____________/ |
Приложение № 1 к Договору
от ____________ № _________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Покупатель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»
Поставщик: _______________________________________________________________________________________________________
№ |
Наименование Товара |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена за ед. без НДС (руб.) |
Сумма без НДС (руб.) |
Сумма НДС, 20% (руб.) |
Сумма, включая НДС 20% (руб.) |
Итого: _____________ (__________________ рублей _______ копеек), в т.ч. НДС ________% - _____(___________________________ рублей _____ копеек).
От Покупателя: ______________________ |
От Поставщика: ______________________ |
Основные порталы (построено редакторами)