Договор возмездного оказания услуг № __________

г. Самара «___» __________ 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Триггер Ай-Ти», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального Директора , действующего на основании устава и________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании ____________________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, в порядке и сроки, установленными в Техническом задании (Приложение № 1), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: выполнение работ по устранению места повреждения кабельных линий на объектах:

- Кабельная линия 0,4кВ от ТП-9 до ВУ-0,4 кВ ул. Академика Д.Козлова д.35. Длина трассы линии 382 метров. Марка кабеля 2АВБбШв-1 - 4х150.

Месторасположение по адресу: Самарская область, м.р. Волжский, п.г.т. Смышляевка, ул. Митрополита Мануила Лемешевкого, д.11 до ул. Академика Д.Козлова д.35.

- Кабельная линия 0,4кВ от ТП-25 до ВУ-0,4 кВ ул. Н. Симонова д.2. Длина трассы линии 175 метров. Марка кабеля АВБбШв-1 - 4х185.

Месторасположение по адресу: Самарская область, м.р. Волжский, п.г.т. Смышляевка, ул. Н. Симонова д.1А. до ул. Н. Симонова д.2,

именуемые в дальнейшем "Услуги".

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать Услуги в полном объеме в соответствии со сроками выполнения работ согласно Техническому заданию.

2.1.2. По требованию Заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки, допущенные при оказании Услуг, в течение 3 рабочих дней.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить услуги, оказанные Исполнителем, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта об оказании услуг.

2.2.2. Обеспечить, в установленном Заказчиком порядке, допуск специалистов Исполнителя на объекты Заказчика.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания услуг.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю, часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Порядок оказания услуг

3.1. Услуги считаются оказанными, а результат выполненных работ переданным Заказчику при подписании Сторонами Акта об оказании услуг (далее – Акт).

3.2. Акт с указанием сведений о выполненных работах и их результате составляется Исполнителем, и направляется в двух экземплярах на подписание Заказчику.

3.3. Заказчик в течение 20 календарных дней с момента получения Акта обязан рассмотреть и подписать Акт и направить один подписанный экземпляр Исполнителю, либо направить Исполнителю письменную претензию относительно качества и объема выполненных работ с указанием причин отказа, выявленных недостатков и сроков для их устранения.

3.4. После устранения недостатков Исполнитель составляет повторный Акт, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в порядке, установленном настоящим разделом.

3.5. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Исполнитель вправе составить односторонний Акт и направить его копию Заказчику. Услуги в таком случае будут считаться оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком без претензий и замечаний.

4. Цена услуг и расчеты по Договору

4.1. Стоимость работ и материалов для их производства определяется сторонами исходя из цен, установленных Прайс-листом на оказание услуг по ремонтно-восстановительным работам на кабельных линиях (Приложение № 2).

4.2. При возникновении необходимости проведения Исполнителем дополнительных видов или объемов работ, выходящих за рамки предмета настоящего договора, сторонами заключается дополнительное соглашение. К дополнительному объему работ применяется стоимость, указанная в прайс-листе на оказание услуг по ремонтно-восстановительным работам на кабельных линиях, стоимость дополнительных видов работ определяется в дополнительном соглашении, подписываемом сторонами.

4.3. Расчеты по п. 4.1. Договора осуществляются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанного Акта при отсутствии претензии к качеству выполненных работ у Заказчика в сроки, указанные в п. 2.2.1.

4.4. Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным в день списания денежных средств с его расчетного счета.

4.5. Услуги Исполнителя по данному договору облагаются НДС в соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение сроков оказания услуг, а так же за некачественное выполнение работ, согласно Техническому заданию, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки.

5.2. В случае просрочки оплаты услуг Исполнитель вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки.

5.3. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с договором, а также информация о третьих лицах, связанных с исполнением настоящего договора, конфиденциальны, составляют коммерческую тайну и не подлежат разглашению без предварительного письменного соглашения Сторон, иначе как в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать объем и характер предоставляемой информации. За разглашение коммерческой тайны Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

5.4. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ, материалов. Гарантийный срок составляет 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания Акта.

5.5. Исполнитель обязан за свой счет устранить недостатки и/или дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока, включая замену материалов, в сроки, определенные Заказчиком. При обнаружении недостатков и/или дефектов Заказчик обязан незамедлительно в письменном виде уведомить об этом Исполнителя. При этом течение гарантийного срока увеличивается на период устранения дефектов выполненных работ.

5.6. Исполнитель несет ответственность за своевременность исчисления и уплаты налогов. В случае предъявления в адрес Заказчика требований налоговых органов о доплатах налогов, связанных с исполнением настоящего договора и уклонением Исполнителя от уплаты налогов, Исполнитель компенсирует Заказчику сумму предъявленных требований и выплачивает Заказчику штраф в размере 10% стоимости оказанных услуг по аварийно-восстановительным работам по настоящему договору.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок ответа на претензию Стороной, которой она адресована - 30 (Тридцать) календарных дней с момента ее получения.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражном cуде Самарской области.

7. Заключительные положения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до завершения исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего договора.

7.3. Прекращение или досрочное расторжение договора не влечет для Сторон прекращение обязательств, возникших в период действия Договора.

7.4. Настоящий договор составлен Сторонами совместно, подписан в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Прайс-лист на оказание услуг по ремонтно-восстановительным работам на кабельных линиях.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Триггер Ай-Ти»

443035, Самарская область, г. Самара,

ул. Мирная, 162 Б

ОГРН 1086315003213

ИНН 6315612456

КПП 631201001

р/с 40702810500000001537

в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

к/с 30101810236010000742

БИК 043601742

Электронная почта: [email protected]

Генеральный директор __________ Жарков Е.В.

Приложение № 1 к договору

возмездного оказания услуг

№ ______от «____» __________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устранению места повреждения кабельной линии 0,4кВ от ТП-9, ТП-25/1 ООО «Триггер Ай-Ти» до ВРУ-0,4 кВ потребителей.

Объект:

1.1. Кабельная линия 0,4кВ от ТП-9 до ВУ-0,4 кВ ул. Академика Д.Козлова д.35. Длина трассы линии 382 метров. Марка кабеля 2АВБбШв-1 - 4х150.

1.2. Кабельная линия 0,4кВ от ТП-25 до ВУ-0,4 кВ ул. Н. Симонова д.2. Длина трассы линии 175 метров. Марка кабеля АВБбШв-1 - 4х185.

Месторасположение по адресу: Самарская область, м.р. Волжский, п.г.т. Смышляевка, ул. Н. Симонова д.1А. до ул. Н. Симонова д.2.

Виды работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом	Место повреждения	2
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3	13
3	Уточнение места повреждения, прокол кабеля	шт.	2
4	Установка кабельной вставки	м	2
5	Установка соединительной муфты	шт.	4
6	Покрытие кабеля песчаной подушкой, 150 мм	м3	2
7	Устройство механической защиты кабельной линии, проложенной в траншее, кирпичом (одного кабеля )	пог.м	10
8	Обратная засыпка кабельной линии грунтом	м3	10,6
9	Благоустройство территории при прокладке кабеля в грунте (восстановление первоначального состояния): - засыпка ремонтной площадки землей - при необходимости восстановление газонной травы	м3 м2	0,9 9
10	Благоустройство территории при прокладке кабеля по асфальтным покрытием (восстановление первоначального состояния): - засыпка площадки песком - засыпка площадки щебнем - укладка асфальтового покрытия толщиной 100мм	м3 м3 м2	1,8 1,4 9
11	Выполнение измерения сопротивления изоляции, испытания изоляции, фазировка кабельной линии.	изм.	6
12	Оформление технического отчета	Шт.	2

3. Порядок выполнения работ:

Исполнитель в течение трех дней с момента начала действия договора определяет места повреждения кабельных линий и составляет дефектную ведомость на устранение места повреждения кабельной линии, которую направляет на согласование Заказчику. Заказчик в течение двух дней согласовывает дефектную ведомость и направляет ее Исполнителю для проведения ремонтных работ.

В случае выявления необходимости проведения дополнительных видов или объемов работ по договору, сторонами заключается дополнительное соглашение. При этом, к дополнительному объему работ применяется стоимость, указанная в Прайс-листе на оказание услуг по ремонтно-восстановительным работам на кабельных линиях, а стоимость дополнительных видов работ определяется в дополнительном соглашении, подписываемом сторонами.

4. Сроки выполнения работ:

Начало работ: с момента подписания договора.

Окончание работ: в течение 30 календарных дней с момента согласования Заказчиком дефектной ведомости.

5. Основные требования к Подрядчику:

5.1. Должен быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, на выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

5.2. Должен обладать опытом выполнения аналогичных работ не менее 3 лет.

5.3. Иметь зарегистрированную в органах Ростехнадзора электротехническую лабораторию, с правом проведения испытаний и измерений в соответствии с СО 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», или привлечь по договору субподряда организацию, выполняющую указанные виды работ.

5.4. Должен иметь в наличии достаточное количество собственного квалифицированного и аттестованного персонала для проведения работ в установленные сроки.

6. Требования к материалам:

6.1. Подрядчик обязан заблаговременно предоставить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его письменное одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

6.2. Применяемые материалы должны быть новыми и ранее не используемыми, со сроком изготовления не ранее 2019 года.

6.4. Используемые технологическая оснастка и инструмент должны соответствовать техническим требованиям, паспортам, сертификатам.

6.5. Количественный состав инструментов и приспособлений должен соответствовать техническим требованиям, установленной нормативно-технической документацией.

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Работы производить в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической, проектной и ремонтной документации, действующими государственными нормами и правилами «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», санитарно-эпидемиологическими, пожарными, СНиП, другими действующими нормативными документами и государственными стандартами.

8. Приемка работ:

Приемка отремонтированного оборудования осуществляется в соответствии с СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» путем подписания Сторонами Акта выполненных работ, с обязательным приложением технической документации на ремонт.

9. Материально-техническое обеспечение:

Работы выполняются материалами Подрядчика.

10. Гарантии Подрядчика:

10.1. Подрядчик гарантирует надежность работы отремонтированной кабельной линии 0,4 кВ в течение 60 месяцев с момента включения его под нагрузку.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

14. Ответственный:

Начальник ПТО т. 8-987-931-29-13 эл. Почта [email protected]

Подписи сторон

Подрядчик: Заказчик:

____________________ / / __________________ /Жарков Е.В. М.П. М.П.

Приложение № 2 к договору

возмездного оказания услуг

№ ________ от «___» _________ 2019 г.

Прайс-лист на оказание услуг по ремонтно-восстановительным работам

на кабельных линиях (АВР)

П/п	Наименование работ	Единица измерения	Стоимость за ед., руб. без учета НДС*
1	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом	Место повреждения
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3
3	Уточнение места повреждения, прокол кабеля	шт.
4	Установка кабельной вставки	м
5	Установка соединительной муфты	шт.
6	Покрытие кабеля песчаной подушкой, 150 мм	м3
7	Устройство механической защиты кабельной линии, проложенной в траншее, кирпичом (одного кабеля)	пог.м
8	Обратная засыпка кабельной линии грунтом	м3
9	Благоустройство территории при прокладке кабеля в грунте (восстановление первоначального состояния): - засыпка ремонтной площадки землей - при необходимости восстановление газонной травы	м3 м2
10	Благоустройство территории при прокладке кабеля по асфальтным покрытием (восстановление первоначального состояния): - засыпка площадки песком - засыпка площадки щебнем - укладка асфальтового покрытия толщиной 100мм	м3 м3 м2
11	Выполнение измерения сопротивления изоляции, испытания изоляции, фазировка кабельной линии.	Изм.
12	Оформление технического отчета	Шт.