ДОГОВОР № 267-СТУ/17-СП-1
г. Москва 27 июня 2017 г.
Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-исследовательский аналитический центр» (ГАУ «НИАЦ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Департамента разработки и сопровождения НТДиТН , действующего на основании доверенности № НИАЦ-1680/16 от 24.10.2016 г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «СТУ-Проект» (ООО «СТУ-Проект»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
- Предмет договора
1.1. В целях выполнения Заказчиком договора № 267-СТУ/17 от 08.06.2017 г., Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке специальных технических условий на проектирование и строительство (далее-СТУ) по объекту: «Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, САО, ул. Адмирала Макарова, вл.6, корп.3, 4. Изменение 1» (далее – Объект).
1.2. Работа осуществляется на основании утвержденного Заказчиком Технического задания (приложение 1 к Договору) в соответствии с действующими техническими регламентами и другими нормативными техническими документами Российской Федерации, в объёме, определенном Составом работ (приложение 2 к Договору).
- Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. Исполнитель освобожден от уплаты НДС (п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ) в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
2.2. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.3. По соглашению Сторон возможно изменение предусмотренного Договором объёма работ, цены и иных условий Договора, что оформляется дополнительным соглашением к Договору.
2.4. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:
2.4.1. После подписания настоящего Договора, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения от Исполнителя счета на оплату, Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 % (тридцати процентов) от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, что составляет 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
2.4.2. В течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ по Договору Заказчик производит платёж на расчётный счёт Исполнителя в размере 70 % (семидесяти процентов) от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, что составляет 1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
2.5. Основанием для оплаты является счёт, направленный Исполнителем Заказчику, и подписанный обеими Сторонами Акт сдачи-приёмки выполненных работ.
2.6. Датой оплаты по Договору считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
- Сроки и порядок выполнения работ
3.1. Срок начала работ по Договору составляет 10 (десяти) рабочих дней с момента выполнения Заказчиком следующих обязательств:
- предоставления Исполнителю исходных данных (приложение 3 к Договору);
- поступления авансового платежа на расчетный счёт Исполнителя (п. 2.4.1 Договора).
В случае несвоевременного выполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.1 Договора, или изменения в процессе работы ранее выданных исходных данных для выполнения работ, сроки начала и окончания работ по Договору автоматически переносятся на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по указанным пунктам Договора.
- Порядок сдачи и приёмки работ
4.1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с условиями Технического задания (приложение 1 к Договору).
В сроки выполнения работ по Договору не включается время, необходимое для приёмки, согласования и утверждения работ Заказчиком.
4.2. По окончании выполнения соответствующих этапов работ Исполнитель передаёт Заказчику отчётную документацию, предусмотренную Техническим заданием (приложение 1 к Договору), а также Акт сдачи-приёмки выполненных работ в двух экземплярах.
4.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения материалов, указанных в п. 4.2 Договора, обязан принять, утвердить и направить Исполнителю, утверждённый проект СТУ, а также подписанный Акт сдачи-приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от приёмки работ.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия выполненных работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.5. Если в срок, установленный в п. 4.3 Договора, Заказчик не направит Исполнителю Акт сдачи-приёмки выполненных работ, подписанный со своей стороны, или мотивированный отказ, либо мотивы отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ будут необоснованными, то Исполнитель составляет Акт сдачи-приёмки выполненных работ в одностороннем порядке и делает отметку об отказе Заказчика от его подписания.
- Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем технических требований при выполнении работ, предусмотренных Договором.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчётной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Договору принять работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Предоставить Исполнителю исходные данные для разработки проекта СТУ согласно перечню, указанному в приложении 3 к Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора. Исходные данные передаются с сопроводительным письмом в адрес Исполнителя.
В случае последующего (в процессе разработки или приёмки проекта СТУ Заказчиком) существенного изменения Заказчиком исходных данных, влекущего увеличение объёма работ по Договору или их корректировку, стоимость работ подлежит соответствующему изменению, что оформляется дополнительным соглашением Сторон.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями Договора.
5.2.3. Оказать Исполнителю содействие по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
5.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.3 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков выполнения работ принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ по Договору.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с условиями Договора.
5.3.3. По своему усмотрению (без согласования с Заказчиком) привлекать для разработки проекта СТУ других юридических или физических лиц – соисполнителей (субисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией и т.п. При этом ответственность за качество и сроки выполнения всех работ по Договору, в том числе, видов работ, выполняемых соисполнителями (субисполнителями), перед Заказчиком несёт Исполнитель.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно состава проводимых работ в рамках Договора.
5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Договору.
5.3.6. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем, а также, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работу, предусмотренную Договором, Техническим заданием (приложение 1 к Договору) и в сроки, согласно п.3.1.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы.
5.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать неблагоприятное влияние на результаты выполняемых работ либо создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после приостановления выполнения работ. Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
5.4.4. Представлять по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору, устранение возникших замечаний и недочетов в разработанном документе.
5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
- Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не несёт ответственность за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано невыполнением Заказчиком собственных обязательств по Договору перед Исполнителем.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости работы по этапу, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате стоимости работ по Договору, начиная со дня получения Заказчиком уведомления о просрочке исполнения обязательств по оплате стоимости работ и о штрафных санкциях. Такая неустойка устанавливается в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости работ по Договору.
6.4. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств по Договору в установленные сроки, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ по Договору, начиная со дня получения Исполнителем уведомления о ненадлежащем исполнении работ и о штрафных санкциях. Такая неустойка устанавливается в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены невыполненных в срок работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от общей стоимости работ по Договору.
6.5. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязательств и ответственности по Договору.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности по Договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), как то: землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия или иные обстоятельства, в том числе изменение законодательства, делающие невозможным исполнение Договора.
При этом сторона, не имеющая возможности выполнить свои обязательства по Договору вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана уведомить другую сторону в течение 5 (пяти) календарных дней после наступления соответствующих обстоятельств с целью решения вопросов дальнейшего исполнения Договора.
- Порядок разрешения споров
7.1. Споры Сторон, связанные с исполнением, изменением и расторжением Договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке, а в случае недостижения соглашения рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы.
7.2. Претензии предъявляются Сторонами в письменной форме за подписью их уполномоченных представителей и направляются в адрес получателя заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, либо нарочным под расписку о принятии с указанием даты, должности, фамилии, имени и отчества лица, принявшего претензию. Документы, являющиеся приложением к претензии, должны быть заверены подписью уполномоченного представителя и печатью Стороны.
7.3. Сторона, получившая претензию, обязана в срок, не превышающий 3 (трёх) рабочих дней с момента получения претензии, направить другой Стороне мотивированный ответ в письменной форме в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Договора.
- Срок действия Договора и порядок его расторжения
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в судебном порядке, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренным Договором и Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.3. Отказ от исполнения Договора в одностороннем порядке производится путём направления письменного уведомления другой Стороне за две недели до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
8.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, последний обязуется принять и оплатить работы, выполненные Исполнителем на момент получения извещения о расторжении Договора.
8.5. Стороны производят расчёты в течение 10 (десяти) банковских дней после даты оформления Акта о взаиморасчётах.
- Дополнительные условия
9.1. Вся документация, подготовленная Исполнителем по Договору, может использоваться Заказчиком только при строительстве и эксплуатации объекта, указанного в п. 1.1 Договора и не может использоваться на других объектах.
9.2. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы.
9.3. Условия Договора, а также исходные данные, объекты строительства и сведения о деятельности сторон, ставшие известными в результате исполнения Договора, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам.
9.4. Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре договоров в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».
9.5. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
9.6. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путём подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
9.7. Исполнитель не несёт ответственности за несвоевременное предоставление Заказчиком необходимых исходных данных.
9.8. Стороны выражают готовность взаимно упоминать друг друга в публикациях и/или иной информации о проекте.
9.9. Обо всех изменениях адреса (юридического или фактического), банковских и иных реквизитов Стороны обязаны незамедлительно поставить в известность друг друга.
- Заключительные положения
10.1 Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Во всём, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.
- Приложение к настоящему Договору
11.1. Приложение 1. Техническое задание – на 2 листах.
11.2. Приложение 2. Состав работ – на 1 листе.
11.3. Приложение 3. Перечень исходных данных – на 1 листе.
- Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик: ГАУ «НИАЦ» Юридический адрес: 125047, Москва, 2-я Брестская ул., дом 8 Фактический адрес: 125047, Москва, 1-я Брестская ул., дом 27 ИНН 7710917860, КПП 771001001 ОГРН 1127746596922 Банковские реквизиты: Р/с: 40603810935034003195 ВТБ 24 (ПАО) БИК 044525716 К/с: 30101810100000000716 В ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО Тел/факс +7(499) 652 60 66 Электронный адрес: www. niac.mos.ru Электронная почта: [email protected] |
Исполнитель: ООО «СТУ-Проект» Юридический адрес: 125047, г. Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д.11, этаж 2, пом.I, ком. 2 ИНН 7710492060, КПП 771001001 ОГРН 1157746187059 Банковские реквизиты: р/с 40702810938000027709 в ПАО Сбербанк г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 Тел/факс: 8(495) 620-62-55 |
|
Руководитель Департамента разработки и сопровождения НТДиТН _______________________ /Е.С. Вагнер М.П. |
Генеральный директор _______________________ /С.Н. Кокурин М.П. |
Приложение 1 к договору № 267-СТУ/17-СП-1 от 27 июня 2017 г. |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ1
на разработку специальных технических условий на проектирование и строительство по объекту: «Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, САО, ул. Адмирала Макарова, вл.6, корп.3, 4. Изменение 1.
№ п/п |
Основные данные и требования |
|
Заказчик |
ГАУ «НИАЦ» |
|
Исполнитель |
ООО «СТУ-Проект» |
|
Наименование объекта |
Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой |
|
Адрес расположения объекта |
г. Москва, САО, ул. Адмирала Макарова, вл.6, корп.3, 4. Изменение 1. |
|
Основание для разработки СТУ |
ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
|
|
Цель разработки проекта СТУ |
Создание технических норм, содержащих дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации объекта. |
|
Уровень ответственности |
Нормальный |
|
Состав проекта СТУ |
В соответствии с приказом Минстроя России от 15.04.2016 № 248/пр «Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства». |
|
Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию |
Определить на этапе разработки СТУ |
|
Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения |
Требуется / не требуется (определить на этапе разработки СТУ) |
|
Особые требования по проектированию, строительству и эксплуатации |
Определить на этапе разработки СТУ |
|
Форма сдачи выполненной работы: |
||
1 этап (разработка проекта СТУ) |
- проект СТУ на проектирование и строительство объекта в 2 (двух) оригинальных экземплярах и пояснительная записка в 1 (одном) оригинальном экземпляре; - указанные документы представляются в электронном виде на электронном носителе. |
|
2 этап (научно-техническое сопровождение) |
- 1 (один) экземпляр согласованных СТУ на проектирование и строительство - сопроводительные письма согласующих органов |
ЗАКАЗЧИК: Руководитель Департамента разработки и сопровождения НТДиТН ____________________ Е.С. Вагнер М.П. |
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор _____________________ С.Н. Кокурин М.П. |
Приложение 2 к договору № 267-СТУ/17-СП-1 от 27 июня 2017 г. |
СОСТАВ РАБОТ
1. Анализ действующей нормативной базы, генерального плана и иных документов в отношении объекта;
2. Согласование с Заказчиком видов и состава технических требований, подлежащих включению в СТУ.
3. Определение перечня вынужденных отступлений от обязательных технических требований и/или недостающих технических требований, влияющих на безопасность Объекта.
4. Определение технических и организационных мероприятий, компенсирующих вынужденные отступления от обязательных технических требований.
5. Разработка проекта СТУ на основе откорректированного и согласованного с Заказчиком Технического задания;
6. Представление Заказчику проекта СТУ и пояснительной записки.
ЗАКАЗЧИК: Руководитель Департамента разработки и сопровождения НТДиТН ________________________ Е.С. Вагнер М.П. |
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор _____________________ С.Н. Кокурин М.П. |
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ___________________ С.Н. Кокурин М.П. |
Приложение 3 к договору № 267-СТУ/17-СП-1 от 27 июня 2017 г. |
ПЕРЕЧЕНЬ
исходных данных
1. Принципиальные технические решения объекта (в том числе архитектурные и конструктивные решения, применяемые материалы и изделия), которые могут быть определены применительно к объекту в целом, его частям или отдельным видам конструкций или инженерных систем.
2. Отчеты по инженерно-геологическим изысканиям (в случае необходимости).
3. Пояснительная записка.
4. Генеральный план.
5. Перечень отступлений от действующих нормативно-технических документов и/либо перечень инженерно-технических решений, по которым отсутствуют нормативно-технические документы.
6. Перечень инженерно-технических мероприятий, принимаемых проектной документацией, компенсирующие отступления от нормативно-технических документов.
7. Предоставляемые документы в электронном виде на электронном носителе (чертежи в формате pdf).
По запросу Исполнителя указанный перечень может быть дополнен другими необходимыми исходными данными без изменения стоимости договора.
ЗАКАЗЧИК: Руководитель Департамента разработки и сопровождения НТДиТН ____________________ Е.С. Вагнер М.П. |
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор _____________________ С.Н. Кокурин М.П. |
1 Настоящее Техническое задание может быть изменено по согласованию сторон на основании выданных Исполнителем рекомендаций.
Основные порталы (построено редакторами)